- 目錄
-
第1篇私人住宅裝修承攬合同 第2篇家庭裝修承攬合同 第3篇辦公室裝修承攬合同書 第4篇吳疆律師裝修工程承攬合同 第5篇裝飾裝修工程承攬合同范本 第6篇別墅裝修工程承攬合同 第7篇凌律師發(fā)表房屋裝修承攬合同 第8篇個(gè)人房屋裝修承攬合同書 第9篇工程裝修承攬合同 第10篇家庭裝修裝潢承攬合同 第11篇油漆房屋裝修裝修承攬合同 第12篇居室裝飾裝修工程承攬合同詳細(xì) 第13篇民用房屋裝修承攬合同 第14篇裝修裝潢承攬合同 第15篇裝修承攬合同如何避免風(fēng)險(xiǎn)? 第16篇房屋裝修裝潢承攬合同
第1篇 私人住宅裝修承攬合同
2023私人住宅裝修承攬房主人(甲方):__________
承建人(乙方):__________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項(xiàng)目:私人住宅主體項(xiàng)目。
二、建筑面積:按實(shí)際板面計(jì)算。
三、承建方式及施工準(zhǔn)備:按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu),其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425#水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325#水泥,地梁300400、4根ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120mm,第三層80mm,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價(jià)按實(shí)際板面積,每平方米__________元人民幣大寫伍佰肆拾元整,其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。
七、工期在__________年__________月__________日前完工。
八、室內(nèi)只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,在施工過程中如造成事故與甲方無關(guān)。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方簽字:__________
身份證號(hào)碼:__________
聯(lián)系電話:__________
乙方簽字:__________
身份證號(hào)碼:__________
聯(lián)系電話:__________
第2篇 家庭裝修承攬合同
甲方(裝修方):____________
乙方(承攬方):____________
甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢,經(jīng)協(xié)商達(dá)成下列協(xié)議:
一、由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進(jìn)行施工,甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,合格后支付加工承攬費(fèi)(也可以由甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量和工期)。
二、裝飾施工地點(diǎn):
1、住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu),房型:三室一廳一廚一衛(wèi),建筑面積:________m2,室內(nèi)面積84m2。
2、裝飾施工內(nèi)容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期:自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,工期________天。
三:在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù),以及自行聘請技術(shù)工人,并由乙方對(duì)安全事故承擔(dān)全面責(zé)任,如果在施
四、乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價(jià)格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預(yù)支部分加工承攬費(fèi)用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的’損失均由乙方負(fù)責(zé)。
五、乙方按照圖紙分階段、分步驟進(jìn)行施工,每一個(gè)施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費(fèi)按每單元的市場價(jià)格分別議定和支付。
六、乙方在進(jìn)場前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件(須與原件對(duì)照),通訊號(hào)碼等,便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七、為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借,并在結(jié)算加工承攬費(fèi)時(shí)交還甲方,同時(shí)對(duì)房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任,直至交付使用后為止,否則應(yīng)對(duì)保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。
八、本合同一式三份,經(jīng)雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份,遵照執(zhí)行。
甲方:_________________乙方:_________________
地址:_________________地址:_________________
電話:_________________電話:_________________
簽約代表:______________蓋章簽約代表:______________
簽約日期:______________簽約日期:______________
第3篇 辦公室裝修承攬合同書
委托單位
承攬單位
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________.
2.工程地點(diǎn):__________________________________.
3.承包范圍:參見合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
承包人包工、包料;
承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,設(shè)計(jì)費(fèi)____________元,由發(fā)包人支付
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)圓整,大寫金額:圓整
二、施工時(shí)間
工程期限日,時(shí)間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物,對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
四、乙方工作
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會(huì)議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對(duì)于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、工程款付款方式如下:
付款時(shí)間
付款百分比
金額
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故,由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他:
1、本合同一式份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒證的,自辦理鑒證之日起生效,工程竣工驗(yàn)收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時(shí),經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會(huì)申請仲裁。
委托方承攬單位
第4篇 吳疆律師裝修工程承攬合同
xxx商務(wù)大酒店
裝修工程承攬合同
發(fā)包方:xxx商務(wù)大酒店有限責(zé)任公司(以下簡稱“甲方”)
承攬方:(以下簡稱“乙方”)
根據(jù)甲方裝修工程的需要,依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,在平等互利、友好合作的基礎(chǔ)上,現(xiàn)將xxx商務(wù)大酒店的裝修工程承包給乙方裝修。為使工程順利進(jìn)行,特簽訂本合同:
一、工程概況
1、工程名稱:xxx商務(wù)酒店裝修工程
2、工程地址:xxx路2號(hào)
3、工程標(biāo)準(zhǔn):符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
二、承包方式和承包價(jià)格:
工程所需的材料全部由甲方自行采購。本工程總價(jià)款按單價(jià)(大寫)元/計(jì)算(工程總價(jià)款已包含人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、垃圾清理費(fèi)等)。但為了保證質(zhì)量,若施工工程合同外變更和增加項(xiàng)目內(nèi)容而產(chǎn)生的費(fèi)用,由雙方協(xié)商達(dá)成一致執(zhí)行。
三、工程結(jié)算及付款方式:
甲方根據(jù)乙方的工程進(jìn)度確定付款額。
1、;
2、;
3、;
4、;
5、;
6、工程全部竣工驗(yàn)收后日內(nèi),支付工程款萬元,但乙方必須同時(shí)向甲方提供相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票;余款萬元作為工程質(zhì)保金,竣工驗(yàn)收合格個(gè)月后,如無任何質(zhì)量問題,則一次性支付給乙方。
四、工期要求
乙方應(yīng)編制詳細(xì)的施工進(jìn)度表,工期要求:年月日至年月日,乙方應(yīng)在日內(nèi)完成。如果由于乙方計(jì)劃不周、組織不力、技術(shù)力量不足,造成工期延誤,每延誤一天,扣乙方合同總價(jià)款%作為違約金,若使甲方蒙受損失,甲方保留索賠的權(quán)利。乙方無條件退場,工程清零。甲方安排其它班組進(jìn)場施工。工期只準(zhǔn)提前,不得延后。
五、為了保障工程質(zhì)量和施工安全,乙方需向甲方提供甲方認(rèn)可的保險(xiǎn)單,在本工程竣工驗(yàn)收合格后,甲方退還保險(xiǎn)單。
六、權(quán)利和義務(wù)
1、甲方權(quán)利
a、甲方有權(quán)審查乙方隊(duì)伍組成的合理性,當(dāng)甲方發(fā)現(xiàn)乙方隊(duì)伍中有不適合本工程的工作人員,有提議撤換的權(quán)利;
b、甲方有權(quán)對(duì)乙方施工的項(xiàng)目進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,責(zé)令整改,其損失部分全部由乙方自行負(fù)責(zé)。
c、當(dāng)發(fā)現(xiàn)乙方不能確保工程進(jìn)度和質(zhì)量以及違反上述各條款時(shí),甲方隨時(shí)清退乙方,乙方限在天內(nèi)離開工地,不得借故拖延,按完成工作量的%結(jié)帳。若未經(jīng)甲方允許,乙方無故中途退場,則視為違約,甲方一律不予結(jié)帳。
d、甲方代辦的(比如:)一切費(fèi)用,在乙方承包工程款中扣除。
e、甲方要求:該項(xiàng)工程嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包,一旦發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包屬實(shí),乙方必須無條件退場,此前發(fā)生的一切費(fèi)用不予支付、退還。
2、甲方義務(wù)
⑴甲方為乙方正常施工提供必要條件,如保證水、電的供給,材料的及時(shí)到位等;
⑵施工完畢,經(jīng)甲方及相關(guān)職能部門驗(yàn)收合格,對(duì)乙方完成的工程量進(jìn)行結(jié)算并按約定付款。
3、乙方權(quán)利施工完畢,經(jīng)驗(yàn)收合格,要求甲方按合同約定結(jié)算付款。
4、乙方義務(wù)
a、乙方負(fù)責(zé)組建政治素質(zhì)、技術(shù)素質(zhì)合格的職工隊(duì)伍。身體健康無任何傳染疾病、高血壓、心臟病、恐高癥等疾病的人員施工。
b、乙方在施工期間,必須節(jié)約用料,應(yīng)做到長料長用,短料短用,合理調(diào)配,長度超過50cm以上的必須全部用完。若發(fā)現(xiàn)材料遺失、偷工減料、粗制濫造,乙方必須對(duì)甲方返工的全部損失給予10倍賠償;
c、乙方必須自行辦理職工人身保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)用品、合作醫(yī)療保險(xiǎn)、進(jìn)場施工有關(guān)證件。醫(yī)療福利費(fèi)已包含在承包單價(jià)中。甲方提供的一切設(shè)施設(shè)備,乙方均應(yīng)加倍愛護(hù),若有損壞,照價(jià)賠償。
d、施工期間,乙方必須制訂出安全生產(chǎn)技術(shù)措施,嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程,對(duì)施工人員加強(qiáng)安全、防火、防盜教育,制定安全防火措施,確保安全無事故;若乙方發(fā)生的人員傷亡、火災(zāi)及其它任何安全事故,全部由乙方自行負(fù)責(zé),與甲方無涉。如給甲方造成損失的,由乙方全額賠償,觸犯國家法律法規(guī)的,按國家有關(guān)規(guī)定接受處罰(乙方必須對(duì)進(jìn)場施工人員進(jìn)行意外傷害保險(xiǎn),所有乙方施工人員在施工場地內(nèi)外及上下班途中等發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān))。
e、乙方人員不得在工地私拉、亂接電源,使用燒得快、電熱毯等類似電器,施工現(xiàn)場嚴(yán)禁吸煙。
f、施工期間,乙方應(yīng)當(dāng)防止因施工造成管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響甲方或者他人,如有發(fā)生,必須盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償,如乙方未能及時(shí)修復(fù)或賠償,甲方有權(quán)從未支付的工程款中直接扣除,工程款支付完畢的,沒收質(zhì)量保證金。
g、乙方在施工全過程中必須加強(qiáng)對(duì)自己員工隊(duì)伍的管理教育。所有人員必須遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度、管理?xiàng)l例,決不允許酗酒、賭博、偷盜、打架斗毆。如有上述現(xiàn)象發(fā)生,甲方將視情節(jié)輕重,處以500—1000元/次的罰金;因乙方施工人員違法亂紀(jì),出現(xiàn)的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任由乙方負(fù)責(zé),并接受國家相關(guān)法規(guī)的處罰。
h、乙方派代表,全權(quán)處理乙方施工中的一切事務(wù)。乙方代表必須常駐現(xiàn)場,并積極配合項(xiàng)目部人員做好各項(xiàng)檢查。有事離開現(xiàn)場必須請假征得同意,安排好工作后方可離開,擅自離開工地者,處以500元∕天的罰金。
i、乙方內(nèi)部事務(wù)由乙方自行解決,乙方必須以自己當(dāng)?shù)氐氖┕り?duì)伍為主,進(jìn)場施工的一切手續(xù),由乙方自行辦理,如因手續(xù)不全發(fā)生的后果,乙方自負(fù)。
j、乙方作業(yè)時(shí)必須按有關(guān)規(guī)定做好所有臨時(shí)的安全防護(hù),并系戴好安全帶和安全帽,嚴(yán)格執(zhí)行施工現(xiàn)場的操作安全要求,在水電搭接、器械使用、高架架設(shè)、高空搬運(yùn)、高空作業(yè)等各方面的操作中必須符合相關(guān)的行業(yè)規(guī)范。
k、乙方要遵守國家和地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場的管理規(guī)定,做好施工現(xiàn)場保護(hù)和垃圾清運(yùn)工作;施工現(xiàn)場材料不能亂堆、亂碼、亂丟、亂放、要擺放有序,使用合理,保管得當(dāng);垃圾及時(shí)清運(yùn)。
l、為了有利于成品保護(hù),在工程竣工之前,乙方有權(quán)對(duì)施工現(xiàn)場采取管理措施,對(duì)成品進(jìn)行保護(hù)。已竣工工程未交付甲方驗(yàn)收之前,負(fù)責(zé)施工部位的成品保護(hù),保護(hù)期間發(fā)生損壞,乙方自費(fèi)予以修復(fù)。
m、乙方必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)施工圖上的安全要求規(guī)范進(jìn)行施工,如有篡改和省略有關(guān)安全要求的步驟,一旦經(jīng)甲方現(xiàn)場監(jiān)督和設(shè)計(jì)單位發(fā)現(xiàn),將責(zé)令其全部返工,返工所需的耗費(fèi)由乙方全部負(fù)責(zé)承擔(dān)。
n、乙方在執(zhí)行本合同期間,乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三人造成一切傷、亡、事故,第三人造成的一切傷、亡、事故,其責(zé)任及全部費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等)均由乙方自行承擔(dān)。
o、乙方施工中不得擅自停工,如因技術(shù)原因的需要,必須上報(bào)甲方同意,否則視為惡意怠工,按相關(guān)約定處罰。
p、工程完工后出現(xiàn)的質(zhì)量問題,乙方自行維修,所造成的費(fèi)用均由乙方支付。
q、乙方必須具有裝修工程的相應(yīng)資質(zhì),開工前提供復(fù)印件加蓋鮮章。
七、乙方工作內(nèi)容及要求事項(xiàng)。
八、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gbj300-88)等國家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。工程施工質(zhì)量分段分次評(píng)定(分為三次評(píng)定),必須符合現(xiàn)行建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,質(zhì)量等級(jí)為優(yōu)良。驗(yàn)收時(shí)按分項(xiàng)工程檢驗(yàn)評(píng)定表中基本項(xiàng)目為依據(jù)評(píng)定等級(jí)。
九、獎(jiǎng)罰措施
1、每個(gè)施工段結(jié)束,必須做到隨做隨清、料盡場清,如不及時(shí)清理,甲方有權(quán)派人清理,發(fā)生人工按20元/小時(shí)計(jì)算,并處500元/次的違約金。
2、乙方必須按照甲方要求工期施工完畢,如乙方造成工期延誤,甲方將處500—1000元/天違約金。
3、乙方必須嚴(yán)格按照甲方要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工,如乙方施工質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)收不合格,乙方必須無條件返工,所發(fā)生的人工費(fèi)、材料費(fèi)以及牽連發(fā)生的其它費(fèi)用全部由乙方承擔(dān),并處乙方500—1000元/次的違約金。
4、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆除原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
5、乙方不得將工程轉(zhuǎn)包或部份轉(zhuǎn)包給第三方,否則視為違約,承擔(dān)違約責(zé)任,按工程總造價(jià)10%支付甲方違約金。
十、其他
1、裝修過程中的所有施工工具及臨時(shí)施工設(shè)備由乙方自備,自行保管,其費(fèi)用已包含在承包單價(jià)中。
2、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方的上下班時(shí)間;在工作需要時(shí),按照甲方要求搶工期。
3、施工過程中,乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守施工安全操作規(guī)程,負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全管理,采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保證人員安全,避免甲方房屋和其他財(cái)產(chǎn)的損失。
4、乙方在施工中不得侵占公共空間,不得損害公共部位的設(shè)施。裝修期間由乙方人員所引起的所有民事、刑事責(zé)任由乙方承擔(dān)。
5、施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定、安全保質(zhì)、按期完成本協(xié)議約定的工程內(nèi)容。
十一、本協(xié)議未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方商定后再行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十二、甲乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議,可協(xié)商解決;協(xié)商不成,可依法向區(qū)人民法院提起訴訟。
十三、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,雙方簽字(或蓋章)后生效,賬目結(jié)清后自行失效。
甲方:(簽章)xxx商務(wù)大酒店乙方(簽章)
代表代表:
電話:電話:
第5篇 裝飾裝修工程承攬合同范本
委托單位(甲方)
承攬單位(乙方)
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________.
2.工程地點(diǎn):__________________________________.
3.承包范圍:參見合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)圓整,大寫金額:圓整(附報(bào)價(jià)清單)
二、施工時(shí)間
工程期限日,時(shí)間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
四、乙方工作
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會(huì)議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對(duì)于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、工程款付款方式如下:
付款時(shí)間
付款百分比
金額
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他:
1、本合同一式份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗(yàn)收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時(shí),經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會(huì)申請仲裁。
委托方(甲方)承攬單位(乙方)
代表人:代表人:
第6篇 別墅裝修工程承攬合同
發(fā)包方(簡稱甲方):________________
承包方(簡稱乙方):________________
第一條工程概況
1.裝潢施工地點(diǎn):________________
2.住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu);房型________房________廳________套,建筑面積約________平方米。
3.承包方式:
4.裝飾施工內(nèi)容:甲方住房的水電改造工程,墻體改造,墻體拆除,墻面及地面拆除,地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,門窗拆除,包水管,頂面、墻面涂料,廚具、潔具、燈具安裝,隔斷制作,搬運(yùn)工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。(關(guān)于采購及搬運(yùn)工程的補(bǔ)充約定:甲方所有采購都由乙方協(xié)助完成,甲方在采購過程中,承諾在免費(fèi)的前提下盡力要求裝修材料供應(yīng)商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi)。但如遇材料供應(yīng)商堅(jiān)持只負(fù)責(zé)送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況,則乙方負(fù)責(zé)將該等裝修材料搬運(yùn)到房屋內(nèi)或者乙方負(fù)責(zé)將貨物運(yùn)送至施工現(xiàn)場)。
5.總價(jià)款:________元(包括屋內(nèi)垃圾清理費(fèi)和材料搬運(yùn)費(fèi)),乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價(jià)值______元,抵工程款______元整,剩余工程款____元。大寫(人民幣_(tái)_____整。以上總價(jià)款根據(jù)乙方實(shí)地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價(jià)款包含所有乙方承擔(dān)的裝修工程中涉及的人工。
6.工期:自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,工期約________天。另,如雙方經(jīng)過協(xié)商,對(duì)工期的延長達(dá)成一致意見,則按達(dá)成的統(tǒng)一意見執(zhí)行。
第二條關(guān)于乙方職責(zé)的約定
1.乙方(即)在裝修期間承擔(dān)施工工程隊(duì)負(fù)責(zé)人的職責(zé),對(duì)本次裝修工程的質(zhì)量和工期負(fù)責(zé)。乙方全面承擔(dān)聯(lián)絡(luò)甲方,提供材料需求,現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé)。如在施工過程中,產(chǎn)生質(zhì)量問題和各類應(yīng)由施工工程隊(duì)承擔(dān)的對(duì)甲方造成的損失,甲方只針對(duì)乙方(即)提出賠償。
2.乙方在裝修過程中,需保證全程在現(xiàn)場進(jìn)行施工和管理(陪同甲方進(jìn)行材料選購除外。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并且獲得認(rèn)可)。
3.乙方負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對(duì)乙方裝修人員的施工水平存在疑義,可以要求乙方無條件更換。
第三條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設(shè)備、工具由乙方提供。
2.甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料,應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方必須協(xié)助甲方辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)甲乙雙方共同驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管并組織施工,由于保管不當(dāng)或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
3.乙方必須負(fù)責(zé)進(jìn)行材料的搬運(yùn)上樓工作(瓷磚除外)。
4.為了保證工程的正常進(jìn)行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協(xié)助甲方進(jìn)行材料采購,以便甲方于周末采購材料。甲方應(yīng)按時(shí)提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤,造成的工期延誤由甲方承擔(dān)責(zé)任。乙方同時(shí)必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算錯(cuò)誤過大而導(dǎo)致的材料重新購買或材料退回的交通費(fèi)用將由乙方承擔(dān),或者由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸退回供應(yīng)商。
5.甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
第四條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1.本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
3.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)和材料損失由乙方承擔(dān)。
4.在施工過程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目,須提前與乙方聯(lián)系后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。
5.若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費(fèi)安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,櫥柜防火門,臺(tái)面等),甲方應(yīng)事先安排時(shí)間并通知乙方,乙方應(yīng)予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
6.工程驗(yàn)收-甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。
7.工程竣工:乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗(yàn)收,甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并書面辦理驗(yàn)收確認(rèn)手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收,須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。如通過竣工驗(yàn)收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
8.工程保修期一年,從竣工驗(yàn)收確認(rèn)之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進(jìn)行維修,并承擔(dān)相應(yīng)材料費(fèi)用。
第五條關(guān)于安全生產(chǎn)和防火的約定
2.施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu),拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商,經(jīng)確認(rèn)后施工。
3.乙方應(yīng)注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,產(chǎn)生任何事故的責(zé)任完全由乙方負(fù)責(zé)。
第六條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
1.工程款付款方式:經(jīng)雙方認(rèn)可,工程款付款時(shí)間表如下:
協(xié)議簽訂完畢,水電改造完成并驗(yàn)收合格后,甲方支付乙方________元整
所有瓷磚鋪貼完成并驗(yàn)收合格后,甲方支付乙方________元整
所有工程竣工,驗(yàn)收合格之后,甲方支付乙方________元整
剩余________元作為質(zhì)量保證款,甲方入住三個(gè)月內(nèi)支付。
合計(jì)________元整。
第七條其它事項(xiàng)
1.甲方工作:
(1)甲方應(yīng)在開工當(dāng)天,向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項(xiàng)。
(2)做好施工中因臨時(shí)使用公用部位操作影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
2.乙方工作:
(1)參加甲方召集的現(xiàn)場交底。
(2)全權(quán)負(fù)責(zé)協(xié)議履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。如在保證工程質(zhì)量的情況下更換人員,乙方應(yīng)提前通知甲方,并取得甲方同意。
第八條違約責(zé)任
1.甲方未按協(xié)議約定時(shí)間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期________天后,每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。
3.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
4.工程未辦理驗(yàn)收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程由此造成無法驗(yàn)收和損失的,由甲方負(fù)責(zé)。
5.工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)未辦理驗(yàn)收,乙方提前進(jìn)行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負(fù)責(zé)。
第八條糾紛處理方式
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時(shí),雙方應(yīng)盡量協(xié)商。或若協(xié)商不成時(shí),可以按照本協(xié)議約定向:
________區(qū)仲裁委員會(huì)申請仲裁;
________人民法院提起訴訟
第九條協(xié)議的變更和解除
1.協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充條款。
2.施工過程中任何一方提出終止協(xié)議,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止協(xié)議協(xié)議,解除本協(xié)議。
3.如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方可以無條件提出中止協(xié)議,而無需獲得乙方的認(rèn)可。
第十條附則
1.工程開工前,甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人保管。工程竣工驗(yàn)收時(shí),甲方負(fù)責(zé)提供新鎖____套,由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝交付使用。
2.本協(xié)議簽訂后,工程不得轉(zhuǎn)包。
3.本協(xié)議一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等的法律效力。
甲方(簽字):________________乙方(簽字):________________
住址:________________住址:________________
電話:________________電話:________________
身份證號(hào):________________身份證號(hào):________________
簽訂日期:________年________月________日
簽訂地點(diǎn):________________
第7篇 凌律師發(fā)表房屋裝修承攬合同
房屋裝修承攬合同
甲方:
乙方:
鑒于甲方系發(fā)包方,乙方系承攬方,年月日甲自愿將位于______________________________________________________承攬給乙方裝修,現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,協(xié)商一致的原則,就房屋裝修有關(guān)方面,特此訂立如下協(xié)議:
工程地點(diǎn)及概況:
工程名稱:____________________________________。
工程建筑面積:________________________________。
工程戶型結(jié)構(gòu):________________________________。
工程項(xiàng)目:____________________________________。
工程價(jià)款及付款方式:
1.本工程總價(jià)為________元,大寫_________。
2.本合同簽訂后,甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的____給乙方(含定金,不含設(shè)計(jì)費(fèi)),乙方才進(jìn)場施工。
3.施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式:
乙方負(fù)責(zé)施工,材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供:
關(guān)于材料供應(yīng),甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料。
a.本工程所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方提供的材料,乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn),如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,甲方應(yīng)即時(shí)更換,如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān),如延誤工程進(jìn)展,施工期限相應(yīng)順延。
b.本工程材料由乙方提供,所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn),并接受甲方檢驗(yàn)。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收期限:
施工要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方,甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收,甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗(yàn),如在該期限內(nèi),甲方未做任何表示,視為該房屋驗(yàn)收合格。
五、施工期限:
工期為_______,從年月日到年月日,如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展,其施工期限相應(yīng)的順延。
六、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,除順延工期外,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失,即每天應(yīng)支付_____元,如甲方不按合同約定預(yù)付工程款,每拖延一天,按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對(duì)乙方施工的工程驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。
七、其他約定:
1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙,圖紙一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求,如工程項(xiàng)目增加,甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用,如給乙方造成損失的,應(yīng)當(dāng)對(duì)乙方進(jìn)行賠償。
3.乙方在施工期間,應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙乙方的正常工作,如妨礙延誤工程進(jìn)展,其施工期限相應(yīng)順延,造成乙方損失的,應(yīng)賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后,應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付,甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的,甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
八、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協(xié)議一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,每份都具有相同法律效力,自甲乙雙方簽字后生效。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
地點(diǎn):地點(diǎn):
電話:電話:
第8篇 個(gè)人房屋裝修承攬合同書
甲方:
身份證號(hào):
乙方:
身份證號(hào):
在平等自愿的基礎(chǔ)上,甲方將自己的房子一幢承包給乙方裝修,經(jīng)協(xié)商甲、乙雙方達(dá)成以下協(xié)議:
一、裝修施工地點(diǎn):
二、工程內(nèi)容:
1、內(nèi)粉:地磚、樓梯磚、墻漆、膩?zhàn)臃?、石灰?/p>
2、外粉:前方墻貼磚,院壩貼瓷磚,其余三方跨水泥漿。
二、承包方式:包工不包料,水電由甲方提供。
三、乙方為單包工的方式承攬裝修,承攬裝修單價(jià)為:每1個(gè)大平方82元。
四、乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。
合同簽訂后,乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量和工期。
五、在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù),以及自行聘請技術(shù)工人,并由乙方對(duì)安全事故承擔(dān)全面責(zé)任,如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,也不墊付任何費(fèi)用。
乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施,如遇上述情況發(fā)生,造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
六、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身損失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
六、本合同一式二份,雙方各持一份,均具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
第9篇 工程裝修承攬合同
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點(diǎn):__________________________________ 。
3.承包范圍:參見合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)____________ 元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì) 圓整,大寫金額: 圓整(附報(bào)價(jià)清單)。
二、施工時(shí)間
工程期限 日,時(shí)間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
四、乙方工作
1. 參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會(huì)議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2. 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4. 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5. 對(duì)于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6. 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時(shí)間
付款百分比
金額
合同簽訂后 開工前二至五天
50%
施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗(yàn)收一個(gè)月后
10%
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方裝修質(zhì)保期六個(gè)月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他:
1、本合同一式 份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗(yàn)收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時(shí),經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會(huì)申請仲裁。
委托方(甲方): 承攬單位(乙方):
代表人: 代表人:
日期: 日期:
地址: 地 址:
電話: 電 話:
傳真: 傳 真:
第10篇 家庭裝修裝潢承攬合同
甲方(裝修方):____________
乙方(承攬方):____________
甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢,經(jīng)協(xié)商達(dá)成下列協(xié)議:
一、由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進(jìn)行施工,甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,合格后支付加工承攬費(fèi)(也可以由甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量和工期)。
二、裝飾施工地點(diǎn):
1、住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu),房型:三室一廳一廚一衛(wèi),建筑面積:________m2,室內(nèi)面積84m2。
2、裝飾施工內(nèi)容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期:自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,工期________天。
三:在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù),以及自行聘請技術(shù)工人,并由乙方對(duì)安全事故承擔(dān)全面責(zé)任,如果在施
四、乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價(jià)格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預(yù)支部分加工承攬費(fèi)用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的’損失均由乙方負(fù)責(zé)。
五、乙方按照圖紙分階段、分步驟進(jìn)行施工,每一個(gè)施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費(fèi)按每單元的市場價(jià)格分別議定和支付。
六、乙方在進(jìn)場前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件(須與原件對(duì)照),通訊號(hào)碼等,便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七、為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借,并在結(jié)算加工承攬費(fèi)時(shí)交還甲方,同時(shí)對(duì)房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任,直至交付使用后為止,否則應(yīng)對(duì)保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。
八、本合同一式三份,經(jīng)雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份,遵照執(zhí)行。
甲方:_________________乙方:_________________
地址:_________________地址:_________________
電話:_________________電話:_________________
簽約代表:______________蓋章簽約代表:______________
簽約日期:______________簽約日期:______________
第11篇 油漆房屋裝修裝修承攬合同
2023油漆房屋裝修裝修承攬甲方:(以下簡稱*方)
乙方:(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照<民法典>;及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達(dá)成以下約定,供雙方共同遵守:
一、工程概況
1、甲方將市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
2、分項(xiàng)工程單價(jià):
1、仿瓷:5。00元每平方米(含材料及人工)。
2、乳膠漆:9。00元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?。
3,墻紙粘貼:6。00元每平方米。
4、清水漆:15。00元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi))。
5、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算,造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算,不按展開面積計(jì)算,不按板材計(jì)算。
3、工程量:按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算
4、施工工期:合同簽訂之日起計(jì)算工期,總工期為18天。
二、付款方式:
1、乙方進(jìn)場7天后由*方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗(yàn)合格,*方向乙方支付合同總價(jià)款的95%,剩余5%為工程質(zhì)保金,質(zhì)保期為6個(gè)月。
三、*方責(zé)任
1、辦理好工程開工的手續(xù),提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由*方提供并保*質(zhì)量;
3、*方負(fù)責(zé)工程所需資源,如施工用水、電和庫房等工作必備條件,開通施工場地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆?,拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物;
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無故拖欠;
5、*方對(duì)乙方施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督工作,對(duì)乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行*告、罰款等處罰;
6、*方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排,乙方應(yīng)當(dāng)服從*方安排及管理。
三、乙方責(zé)任
1、按照*方的技術(shù)要求進(jìn)行施工,接受*方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo),根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范,嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工,不得擅自更改圖紙,保質(zhì)保量的完成任務(wù),如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;
2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作,不得轉(zhuǎn)包,乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成,乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系,乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負(fù)責(zé);
3、乙方要保*材料利用率,不得浪費(fèi)、破壞,不得更換*方提供的原材料;
4、乙方應(yīng)遵守*方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,做到文明施工、安全施工。
四、質(zhì)量要求
1、嚴(yán)格按照*方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改,給*方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;
7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),按國家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程驗(yàn)收不合格,乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;
8、*方在使用過程中,如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,乙方應(yīng)在接到*方通知后3日內(nèi)組織人員維修,超過3日乙方未進(jìn)行維修的,*方可另請他人,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
五、安全施工與檢查
1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行安全教育,應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受上級(jí)及*方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照*方的安全制度與施工流程工作,采取必須的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,所有責(zé)任由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用;
3、施工進(jìn)程中,*方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的安全制度和安全規(guī)定,對(duì)于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,*方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責(zé)任
1、違反本合同約定,給對(duì)方造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方全部損失,同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金20%;
2、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因*方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費(fèi)由*方承擔(dān),以簽*單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給*方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金,同時(shí)每延誤一天,乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的5%向*方支付違約金,延誤超過2天時(shí),*方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。
七、合同解除
1、合同履行完畢后,本合同自動(dòng)解除;
2、合同履行過程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;
3、合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力因素,導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無需承擔(dān)違約責(zé)任。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,協(xié)商不成的,應(yīng)向*方所在地*法院提起訴訟。
九、合同履行過程中,有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份,*乙雙方各執(zhí)1份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
甲方(簽章):乙方(手印):
地址:地址:
法定代表人:*號(hào)(復(fù)印件附后)
本合同簽約代表人:電話
第12篇 居室裝飾裝修工程承攬合同詳細(xì)
編號(hào):_____________
定作方(以下簡稱“甲方”):_________________住所地址:_________________聯(lián)系方式:_________________手機(jī)號(hào):_________________
承攬方(以下簡稱“乙方”):_________________單位地址:_________________法定代表人:________________監(jiān)理人及電話:_________________
依照《_________________》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下條款:
第一條工程概況
1.1工程地點(diǎn)及面積:_________________________________
1.2工程造價(jià):¥_____________元,大寫(人民幣):_____________
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4工程期限________天;
開工日期________年________月________日
竣工日期________年________月________日
第二條工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供:
3.1甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,交圖時(shí)間為________月________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份.(見附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙);
3.2甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi));
3.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條甲方義務(wù)
4.1開工前________天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對(duì)只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對(duì)甲方施工現(xiàn)場的牲口應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)及保護(hù),并且雙方簽訂“物品清單”;
4.2開工前將原有的電話設(shè)備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項(xiàng);
4.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;
4.4禁止拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線,應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定,甲方無權(quán)要求乙方移動(dòng)或改造暖氣、燃?xì)夤芫€;
4.5參與對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對(duì)材料進(jìn)場、工程竣工的驗(yàn)收;
4.6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項(xiàng)物業(yè)管理費(fèi)用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。
第五條乙方義務(wù)
5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;
5.2在甲方未提供有關(guān)部門的審批文件前,嚴(yán)禁改動(dòng)建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃?xì)夤芫€等,否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任;
5.3嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.4保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
5.5保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場;
5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān);
5.7乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項(xiàng)目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
第六條工程變更
6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù),合同簽訂后如有工程項(xiàng)目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,均由甲方承擔(dān);
6.2合同簽訂后,甲方工程減項(xiàng)超過總工程款5%以上時(shí),須向乙方支付減項(xiàng)總額8%的變更費(fèi)。若甲方減項(xiàng)所用的材料乙方已定購或運(yùn)到現(xiàn)場,甲方需另外支付材料來回托運(yùn)、損耗及退貨費(fèi)用;若甲方要求減少的施工項(xiàng)目已施工,甲方需支付乙方該項(xiàng)目的施工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)及拆除費(fèi);
6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項(xiàng)目100%的工程款后方予以施工。
第七條材料的提供
7.1由甲方提供的材料、設(shè)備,其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。甲方應(yīng)按時(shí)將材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場并通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由甲方承擔(dān);
7.2由乙方提供的材料、設(shè)備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),乙方應(yīng)在料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場的時(shí)間提前通知甲方,雙方共同驗(yàn)收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報(bào)價(jià)單不符,甲方有權(quán)拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由乙方承提;
7.3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號(hào)或價(jià)位標(biāo)準(zhǔn),由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購的(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表。應(yīng)備注乙方代購),在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗(yàn)收認(rèn)定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費(fèi)為材料采管費(fèi)(材料款的________%)+材料運(yùn)輸費(fèi)(根據(jù)實(shí)際情況確定);若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔(dān)任;
7.4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場;若需要乙方代購,加收所購材料款________%的采購費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)。
第八條工期延誤
8.1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時(shí)參加階段驗(yàn)收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延;
8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承提,工期不順延。
第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
9.1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收:
(1)《gb50210―20建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗(yàn)收規(guī)范》
(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定》
(3)其它驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):
9.2施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭議時(shí):
(1)甲乙雙方協(xié)商解決;
(2)如協(xié)商達(dá)成一致意見,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)鑒定,所需費(fèi)用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
第十條工程驗(yàn)收和保修
10.1雙方約定在施工過程中分下列三個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收;(2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收;(3)竣工驗(yàn)收。
乙方應(yīng)提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗(yàn)收,各階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(見附件八:工程驗(yàn)收單)。若甲方接到通知后,未按時(shí)參加驗(yàn)收,乙方有權(quán)停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān);
10.2工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九:工程結(jié)算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)
第十一條工程款支付方式
11.1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款:(1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方財(cái)務(wù)支付工程款:
(2)______________________________________支付次數(shù)支付時(shí)間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日
第二次隱蔽工程驗(yàn)收后3日內(nèi)第三次竣工驗(yàn)收合格后4日內(nèi)
(3)其他支付方式:___________________________________
11.2工程驗(yàn)收合格后2日內(nèi),乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議,雙方應(yīng)在工程結(jié)算單(見附件九:工程結(jié)算單)上簽字,甲方并同時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款。
11.3甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財(cái)務(wù)部。工程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)甲方開具統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責(zé)任由甲方自負(fù)。
第十二條違約責(zé)任
12.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應(yīng)及時(shí)通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付工程造價(jià)______%的違約金;若因此造成損失的,違約方應(yīng)予以賠償;
12.2工程未驗(yàn)收合格或未結(jié)清尾款而未移交,甲方使用或擅自動(dòng)用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé),并視為甲方自動(dòng)放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利;
12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權(quán)停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2‰的違約金;12.4由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰作為違約金。第十三條合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時(shí),按下列第______種方式解決:
(1)向__________________________________委員會(huì)申請_____;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十三條合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時(shí),按下列第______種方式解決:
(1)向__________________________________委員會(huì)申請_____;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十四條幾項(xiàng)具體規(guī)定
14.1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價(jià)的3%-10%的遠(yuǎn)程施工費(fèi);
14.2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)到政府規(guī)定的垃圾堆放點(diǎn),甲方應(yīng)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(人民幣)_____________元,(此費(fèi)用不在工程款內(nèi));
14.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工負(fù)責(zé)人____________負(fù)責(zé)保管工程竣工移交后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖__________把,由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用;
14.4施工期間,乙方每天的工作時(shí)間為:
上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分;
下午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分。
第十五條附則
15.1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;
15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份;
15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內(nèi)簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關(guān)部門簽字(蓋章)后生效,三方各持一份;
15.4合同履行完后自動(dòng)終止;
15.5本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證,以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。
15.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。合同附件:
附件一:家庭裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表附件二:家庭裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表附件三:家庭裝飾裝修工程報(bào)價(jià)表附件四:甲方提供裝修裝修材料明細(xì)表附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙附件七:裝飾裝修工程變更單附件八:工程驗(yàn)收單附件九:工程結(jié)算單附件十:工程保修單
第十六條其它約定條款
_________________________________________________
甲方(簽字):________________乙方(蓋章):________________
委托代理人(簽字):________________法定代表人(簽字):________________
________年________月________日 ________年________月________日
家庭裝飾裝修市場合同認(rèn)證意見(商場合同認(rèn)證章):________________
委托代理人(簽字):________________聯(lián)系電話:_________________
________年________月________日
第13篇 民用房屋裝修承攬合同
2023民用房屋裝修承攬甲方:
乙方:
甲、乙雙方根據(jù)《民法典》關(guān)于承攬合同的規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成以下協(xié)議:
一、承攬方式:,乙方承攬甲方住房。
二、施工地點(diǎn):
三、住房結(jié)構(gòu)、戶型及面積:
四、付款方式:按照元計(jì)價(jià),在乙方完工,甲方驗(yàn)收合格后,甲方再支付價(jià)款。
五、質(zhì)保金:乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金,在甲乙雙方不再合作,并且加工承攬質(zhì)量合格后,甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格,質(zhì)保金將用于修繕。
六、施工質(zhì)量:乙方應(yīng)確保質(zhì)量符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
七、施工期限:自合同簽訂之日起至_____年_____月_____日止。
八、甲方的權(quán)利義務(wù)
甲方的權(quán)利
1、若乙方有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)任等影響裝修質(zhì)量的行為,甲方可以解除合同,并且追究乙方違約責(zé)任。
2、房屋裝修竣工后,發(fā)生質(zhì)量問題,甲方可以要求乙方進(jìn)行維修。
甲方的義務(wù)
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
2、甲方應(yīng)按照施工進(jìn)度為乙方提供裝修材料。
九、乙方的權(quán)利義務(wù)
乙方的權(quán)利
1、在驗(yàn)收合格后,要求甲方支付相應(yīng)承攬加工費(fèi)用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
乙方的義務(wù)
1、乙方應(yīng)加強(qiáng)安全教育,在施工過程中對(duì)工作人員和相鄰居民采取必要安全措施,避免安全事故,因本合同為承攬合同,乙方應(yīng)對(duì)所有安全事故承擔(dān)責(zé)任,甲方僅驗(yàn)收承攬加工的成果,不對(duì)任何事故負(fù)安全責(zé)任。
2、乙方應(yīng)文明施工,防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財(cái)產(chǎn)的事故發(fā)生,由于乙方的行為導(dǎo)致這些行為發(fā)生,由乙方承擔(dān)責(zé)任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料,應(yīng)提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn),乙方交付承攬成果給甲方,雙方為承攬關(guān)系,不存在雇傭關(guān)系。
5、乙方按時(shí)發(fā)放所屬員工的工資報(bào)酬,任何因工資產(chǎn)生爭議的糾紛與甲方無關(guān)。
6、乙方在進(jìn)場時(shí)領(lǐng)取的房屋鑰匙,應(yīng)在甲方驗(yàn)收完承攬成果后,立即交還甲方。
7、乙方在保管房屋鑰匙期間,應(yīng)隨時(shí)鎖好房門,對(duì)房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負(fù)有保管義務(wù),若因乙方原因?qū)е聛G失或者損毀,乙方應(yīng)如實(shí)賠償。
8、房屋驗(yàn)收后,若在之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問題,乙方應(yīng)無條件立即維修。
十、違約責(zé)任
由于施工質(zhì)量達(dá)不到要求,乙方進(jìn)行維修,維修費(fèi)用由乙方承擔(dān),造成損失,由乙方賠償。因乙方施工過程中不負(fù)責(zé)導(dǎo)致甲方解除合同的,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,賠償損失。
十一、爭議解決條款
因本合同產(chǎn)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十二、此合同一式二份,雙方簽字蓋章生效。未盡事宜,可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議為本合同組成部分。
甲方:乙方:
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
第14篇 裝修裝潢承攬合同
甲方(裝修方):_________________
乙方(承攬方):_________________
甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢,經(jīng)協(xié)商達(dá)成下列協(xié)議:
一:由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進(jìn)行施工,甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,合格后支付加工承攬費(fèi)(也可以由甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量和工期)。
二:裝飾施工地點(diǎn):
1、住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu),房型:三室一廳一廚一衛(wèi),建筑面積:________m2,室內(nèi)面積________m2。
2、裝飾施工內(nèi)容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期:自_________年_________月_________日開工,至_________年_________月_________日竣工,工期_________天。
三:在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù),以及自行聘請技術(shù)工人,并由乙方對(duì)安全事故承擔(dān)全面責(zé)任,如果在施
四:乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價(jià)格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預(yù)支部分加工承攬費(fèi)用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
五:乙方按照圖紙分階段、分步驟進(jìn)行施工,每一個(gè)施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費(fèi)按每單元的市場價(jià)格分別議定和支付。
六:乙方在進(jìn)場前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件(須與原件對(duì)照),通訊號(hào)碼等,便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七:為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借,并在結(jié)算加工承攬費(fèi)時(shí)交還甲方,同時(shí)對(duì)房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任,直至交付使用后為止,否則應(yīng)對(duì)保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。
八:驗(yàn)收:
1、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收。
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收;
2、乙方須提供圖紙對(duì)隱藏的電線、水管、氣管等其它設(shè)施進(jìn)行標(biāo)注,說明位置、形狀、尺寸、材質(zhì)等,防止甲方今后使用時(shí)產(chǎn)生意外損壞,以及便于維修;
3、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。
九:其它:
1、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方合同總價(jià)的3%向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
3、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
4、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。甲方購買的’材料、電器、家具經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
十:衛(wèi)生:家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)部門指定的位置、方式和時(shí)間進(jìn)行堆放及清運(yùn)。嚴(yán)禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;
十一:保修
1。工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛(wèi)生間、廚房等防滲漏部分為五年)。
2。在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
十二:違約責(zé)任:甲方無正當(dāng)理由不按期結(jié)算加工承攬費(fèi)和乙方工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo),超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約,違約方應(yīng)向守約方支付合同總價(jià)5%的違約金,條款中對(duì)違約金已有約定的除外。
十三:附則
1。本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身損失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2。乙方對(duì)甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,
應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
3。乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方,并負(fù)責(zé)反工修復(fù)至合格為止。
4。合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應(yīng)及時(shí)通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付合同總價(jià)10%的違約金;若因此造成其他損失的,違約方也應(yīng)予以賠償。
十四:本合同壹式貳份,雙方各執(zhí)壹份。雙方簽字后生效。
甲方:________________
乙方:________________
第15篇 裝修承攬合同如何避免風(fēng)險(xiǎn)?
房屋裝修承攬合同
甲方:?公司
乙方(承攬方):
甲、乙雙方根據(jù)《民法典》關(guān)于承攬合同的規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成以下協(xié)議:
一、承攬方式:,乙方承攬甲方住房(具體工種)。
二、施工地點(diǎn):
三、住房結(jié)構(gòu)、戶型及面積:
四、付款方式:按照元計(jì)價(jià),在乙方完工,甲方驗(yàn)收合格后,甲方再支付價(jià)款。
五、質(zhì)保金:乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金,在甲乙雙方不再合作,并且加工承攬質(zhì)量合格后,甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格,質(zhì)保金將用于修繕。
六、施工質(zhì)量:乙方應(yīng)確保質(zhì)量符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
七、施工期限:自合同簽訂之日起至年月日止。
八、甲方的權(quán)利義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利
1、若乙方有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)任等影響裝修質(zhì)量的行為,甲方可以解除合同,并且追究乙方違約責(zé)任。
2、房屋裝修竣工后,發(fā)生質(zhì)量問題,甲方可以要求乙方進(jìn)行維修。
(二)甲方的義務(wù)
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
2、甲方應(yīng)按照施工進(jìn)度為乙方提供裝修材料。
九、乙方的權(quán)利義務(wù)
(一)乙方的權(quán)利
1、在驗(yàn)收合格后,要求甲方支付相應(yīng)承攬加工費(fèi)用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
(二)乙方的義務(wù)
1、乙方應(yīng)加強(qiáng)安全教育,在施工過程中對(duì)工作人員和相鄰居民采取必要安全措施,避免安全事故,因本合同為承攬合同,乙方應(yīng)對(duì)所有安全事故承擔(dān)責(zé)任,甲方僅驗(yàn)收承攬加工的成果,不對(duì)任何事故負(fù)安全責(zé)任。
2、乙方應(yīng)文明施工,防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財(cái)產(chǎn)的事故發(fā)生,由于乙方的行為導(dǎo)致這些行為發(fā)生,由乙方承擔(dān)責(zé)任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料,應(yīng)提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn),乙方交付承攬成果給甲方,雙方為承攬關(guān)系,不存在雇傭關(guān)系。
5、乙方按時(shí)發(fā)放所屬員工的工資報(bào)酬,任何因工資產(chǎn)生爭議的糾紛與甲方無關(guān)。
6、乙方在進(jìn)場時(shí)領(lǐng)取的房屋鑰匙,應(yīng)在甲方驗(yàn)收完承攬成果后,立即交還甲方。
7、乙方在保管房屋鑰匙期間,應(yīng)隨時(shí)鎖好房門,對(duì)房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負(fù)有保管義務(wù),若因乙方原因?qū)е聛G失或者損毀,乙方應(yīng)如實(shí)賠償。
8、房屋驗(yàn)收后,若在之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問題,乙方應(yīng)無條件立即維修。
十、違約責(zé)任
由于施工質(zhì)量達(dá)不到要求,乙方進(jìn)行維修,維修費(fèi)用由乙方承擔(dān),造成損失,由乙方賠償。因乙方施工過程中不負(fù)責(zé)導(dǎo)致甲方解除合同的,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,賠償損失。
十一、爭議解決條款
因本合同產(chǎn)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十二、此合同一式二份,雙方簽字蓋章生效。未盡事宜,可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議為本合同組成部分。
甲方:乙方:
年月日年月日
第16篇 房屋裝修裝潢承攬合同
甲方(裝修方):_________________
乙方(承攬方):_________________
甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢,經(jīng)協(xié)商達(dá)成下列協(xié)議:
一:由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進(jìn)行施工,甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,合格后支付加工承攬費(fèi)(也可以由甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量和工期)。
二:裝飾施工地點(diǎn):
1、住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu),房型:三室一廳一廚一衛(wèi),建筑面積:________m2,室內(nèi)面積________m2。
2、裝飾施工內(nèi)容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期:自_________年_________月_________日開工,至_________年_________月_________日竣工,工期_________天。
三:在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù),以及自行聘請技術(shù)工人,并由乙方對(duì)安全事故承擔(dān)全面責(zé)任,如果在施
四:乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價(jià)格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預(yù)支部分加工承攬費(fèi)用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
五:乙方按照圖紙分階段、分步驟進(jìn)行施工,每一個(gè)施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費(fèi)按每單元的市場價(jià)格分別議定和支付。
六:乙方在進(jìn)場前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件(須與原件對(duì)照),通訊號(hào)碼等,便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七:為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借,并在結(jié)算加工承攬費(fèi)時(shí)交還甲方,同時(shí)對(duì)房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任,直至交付使用后為止,否則應(yīng)對(duì)保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。
八:驗(yàn)收:
1、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收。
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收;
2、乙方須提供圖紙對(duì)隱藏的電線、水管、氣管等其它設(shè)施進(jìn)行標(biāo)注,說明其位置、形狀、尺寸、材質(zhì)等,防止甲方今后使用時(shí)產(chǎn)生意外損壞,以及便于維修;
3、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。
九:其它:
1、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方合同總價(jià)的3%向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
3、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
4、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。甲方購買的’材料、電器、家具經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
十:衛(wèi)生:家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)部門指定的位置、方式和時(shí)間進(jìn)行堆放及清運(yùn)。嚴(yán)禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;
十一:保修
1。工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛(wèi)生間、廚房等防滲漏部分為五年)。
2。在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
十二:違約責(zé)任:甲方無正當(dāng)理由不按期結(jié)算加工承攬費(fèi)和乙方工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo),超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約,違約方應(yīng)向守約方支付合同總價(jià)5%的違約金,條款中對(duì)違約金已有約定的除外。
十三:附則
1。本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身損失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2。乙方對(duì)甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,
應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
3。乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方,并負(fù)責(zé)反工修復(fù)至合格為止。
4。合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應(yīng)及時(shí)通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付合同總價(jià)10%的違約金;若因此造成其他損失的,違約方也應(yīng)予以賠償。
十四:本合同壹式貳份,雙方各執(zhí)壹份。雙方簽字后生效。
甲方:________________
乙方:________________