- 目錄
-
第1篇民房建筑施工標準合同范本 第2篇民房建筑施工合同通用版 第3篇民房建筑施工熱門合同樣書 第4篇民房建筑裝修施工合同 第5篇民房建筑施工合同標準范本 第6篇民房建筑施工合同 第7篇民房建筑施工合同糾紛刑事反訴狀 第8篇民房建筑施工合同糾紛反訴狀
第1篇 民房建筑施工標準合同范本
甲方建房者:
乙方承包者:
以下簡稱甲乙雙方,經(jīng)友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
1、甲方與乙方商議,甲方計劃拆舊建平房工程,以的方式承包給乙方做建房工程。
2、具體協(xié)議如下:
(1)瓦工部分:基礎(chǔ)由自然地面下挖公分,打地圈梁為,套子為c,地梁主筋根,套子間隔c;外墻為墻,屋內(nèi)隔斷為墻;打頂鋼筋為,間隔c。打頂水泥抹光,不包括防水工程。
(2)裝修做法:外墻水泥砂漿抹光。屋內(nèi)水泥砂漿抹光,大檐水泥砂漿抹光;屋內(nèi)頂棚用插板;地面鑲磚ca;2;,價格每平米不超過元;屋內(nèi)頂棚和墻面998膩子粉兩遍,不包括內(nèi)墻涂料。屋內(nèi)燈具只要按上燈泡亮就算完工。其余不包括組合柱、上圈梁、外墻保溫、外墻涂料、前臉鑲磚等。屋內(nèi)不包括坐便、洗手池、窗簾、廚房用具等。
3、結(jié)算方式:按基礎(chǔ)外皮墻體長度乘以寬度計算每平米 元結(jié)算。
4、付款方式:分三次付清所有款項,
1)工人進場時,甲方預(yù)付給乙方材料款占全部的30%。
2)主體長完墻時,甲方需向乙方預(yù)支付打頂費用占全部款項的30%。
3)拆模時,甲方需向乙方支付裝修預(yù)付款以及安裝窗戶的費用占全部的20%。
4)完工后____日內(nèi),甲方需向乙方支付剩余全部款項的20%
5)另注:乙方在承建甲方工程過程中需使用人工費可與甲方商議,臨時支取使用。
5、甲方可以要求乙方注意施工安全和工程質(zhì)量等問題,乙方的施工人員在施工過程中出現(xiàn)事故由乙方負責,甲方不需要承擔任何責任。
6、甲方對乙方有質(zhì)量監(jiān)督的責任,當發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題應(yīng)及時與乙方進行有效溝通,并核實質(zhì)量問題,友好協(xié)商解決問題,盡量避免施工材料的損失和浪費,并使該質(zhì)量問題得到有效改善。當乙方盡最大努力達到甲方滿意成果時,甲方不得再以任何借口克扣和拖欠乙方各種費用。
7、甲方在施工過程中,需要自行支付乙方所用鉛絲。
此協(xié)議一式兩份,一經(jīng)簽字,即可生效!
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
第2篇 民房建筑施工合同通用版
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
該工程為民房住宅一棟,為明確雙方權(quán)利責任,根據(jù)《中華人民共和國 合同法 》和《建筑安裝 工程承包合同 條例》等有關(guān)法律法規(guī)簽字本合同,雙方共同遵守。
第一條:工程名稱:住宅平房一棟
第二條:工程地點:
第三條:工程概況:該住宅毛石基礎(chǔ)、地圈梁、紅磚結(jié)構(gòu)、鋼筋混凝土現(xiàn)澆面,建筑面積為 平方米。
第四條:承包方式:包工包料,包括人工費、設(shè)備費、模板租賃費、腳手架、工具、用具安全費以及主體工程所需一切建筑材料費,均有承包方自構(gòu),甲方把關(guān)材料質(zhì)量。
第五條:工程施工依據(jù):以甲方提供圖紙及施工說明書為依據(jù)進行施工。如需要變更的雙方協(xié)商。
第六條:承包金額:每平方米人民幣元,共平方,共計 元,竣工決算按實際建筑面積結(jié)算。
第七條:付款方式:基礎(chǔ)工程完成付給人民幣完成付給人民幣 元,內(nèi)外墻抹灰完成付給人民幣 元,余款工程全部竣工后一次性結(jié)清該款。
第八條:施工工期為天,自年____月____日止。如有不可抗拒的天氣變化造成停工,工程雙方協(xié)商順延。
第九條:雙方的權(quán)利與責任:
甲方的權(quán)利與責任
(一) 甲方有權(quán)監(jiān)督所用的工程材料,劣質(zhì)材料不得使用。
(二)工程質(zhì)量監(jiān)督有甲方指定人員,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時提出。
(三)甲方必須按合同規(guī)定的執(zhí)行,付款到位,否則造成停工由甲方承擔責任。
乙方的權(quán)利與責任
(一)乙方有權(quán)自主組織精干施工人員對工程質(zhì)量嚴格要求,按圖紙及施工說明施工,確保工程質(zhì)量過關(guān)。
(二)在施工期間確保安全,不得違章做業(yè),如造成不安全事故由乙方承擔責任。
第十條:工程竣工后由甲乙雙方組織有關(guān)人員對工程驗收落實好雙方的權(quán)利與責任,任何一方不得違約,否則由違約方承擔經(jīng)濟損失和法律責任。
第十一條:本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,簽字后具有法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
第3篇 民房建筑施工熱門合同樣書
甲方:
乙方:
甲方將位于居住房屋交由乙方施工,為確保工程質(zhì)量、圓滿完成施工任務(wù),明確雙方責任,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,特定制本合同,雙方必須共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程結(jié)構(gòu):地面3層,均為磚混結(jié)構(gòu)。
2、建筑面積(施工計算方式):一層97.88平方米(不含樓梯),樓梯9.62219.24平方米二層93平方米(不含樓梯,陽臺按半面積計入),樓梯7.86215.72平方米三層76.4平方米(陽臺按半面積計入)。合計302.24平方米,最終按建筑實際面積為準。
第二條:承包方式
1、包工不包料,甲方負責采購施工所需的建筑材料,乙方負責施工,并負責所有施工用具設(shè)備
2、施工費用:按建筑面積甲方每平方米付乙方人民幣225元(大寫:xxx貳拾伍元整)
3、隔熱層、屋頂蓋瓦不再計工價
4、工程承包內(nèi)容:土建工程、雨水排水及房屋裝修
5、基礎(chǔ)由甲方負責,乙方負責回填。
6、甲方負責門窗(包括鋁合金窗、卷簾門、防盜門、不銹鋼欄桿)的安裝。
7、乙方在施工時出現(xiàn)工程增減時,甲、乙雙方共同協(xié)商,確定后增減工價,待完工后一并納入結(jié)算。
8、在施工過程中,乙方必須聽從甲方提出的意見建議,在使用材料時保證工程質(zhì)量的前提下,乙方必須堅持節(jié)省,不浪費的原則,不能隨意帶走甲方提供的任何建材,否則按雙倍價奉還。
第三條:工程工期
1、甲方規(guī)定動工時間為________年____月____日至年月乙方不得提前和推后。
2、在保證工程質(zhì)量的前提下,因下雨和建筑材料原因交房日期可順延,若因乙方人為原因工期延時,甲方有權(quán)扣除乙方施工費。
第四條:工程質(zhì)量
1、整個工程、寬按設(shè)計圖紙按質(zhì)、按量完成,并達到符合國家施工規(guī)范。
2、房屋結(jié)構(gòu)按照設(shè)計圖紙布局,尺寸可根據(jù)現(xiàn)場科學,合理放線,具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方?jīng)Q定并通知乙方處理,甲方請設(shè)計人員參與監(jiān)督施工質(zhì)量,每道施工需經(jīng)甲方設(shè)計人員甲方驗收合格后乙方方能進行下一環(huán)節(jié)施工。
3、鋼筋工程:要求采用電渣壓力焊(坡屋頂鋼筋搭接)。
4、地面工程:一層鋪貼地磚。
5、外觀工程:整幢樓內(nèi)外水泥清光到頂。
6、門窗工程:乙方負責埋設(shè)安裝所有門窗用到的預(yù)埋件。
7、樓梯工程:樓梯上貼瓷磚。
8、水電工程:陽臺、屋頂排水設(shè)施安裝。
9、乙方未按甲方要求,質(zhì)量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。
第五條:施工費結(jié)算方式
1、合同簽定后,甲方購買材料,乙方積極組織施工人員進行施工,基礎(chǔ)工程完工后,甲方付給乙方工程款 元
第一層主體工程完工(
第一層樓頂結(jié)束)后方付乙方壹萬元
第二層主體工程完工(
第二層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方貳萬元 其余款項待工程按圖紙施工完成,通過驗收后一次付清。 工程裝飾完工并交付甲方使用后,雙方結(jié)算,由甲方一次性付清工程余款(質(zhì)量保證金x除外)。乙方自房屋竣工驗收交付甲方使用時起,乙方保修為________年,無質(zhì)量問題,到期一次性付清質(zhì)量保證金,保修期內(nèi)如有房屋漏水,沙灰墻體裂縫,瓷磚脫落等施工問題,乙方接到甲方房屋質(zhì)量問題,乙方應(yīng)迅速及時地進行處理,直到甲方滿意,否則甲方請人處理,工時及材料從保證金中扣除。如存在嚴重工程質(zhì)量問題,乙方應(yīng)承擔全部責任。
2、甲、乙雙方必須共同遵守,以上約定的付款方式,不到付款時間,乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。
第六條:安全生產(chǎn)及其它
1、在施工中,要把安全施工放
第一位,抓好施工用電,用水安全,高空作業(yè)必須系好安全帶,做到安全施工,文明施工,杜絕一切不安全事故,倘若發(fā)生病、傷、亡等一切安全事故,責任由乙方全部自己負責,甲方不承擔任何責任。
2、在合同期內(nèi),乙方不得故意長期停工或多加工錢,如果違反本條款,乙方必須賠嘗違約金2萬元,已做工程不再支付工錢,本合同終止。
3、施工期內(nèi),工程質(zhì)量由甲方監(jiān)督施工質(zhì)量。
第五條:合同終止與生效
1、本合同自甲、乙雙方簽字并加蓋手印后生效(合同涂改無效)雙方履行完成合同條款內(nèi)容后終止。
2、本合同一式兩份,甲、乙雙方各持壹份,均具同等法律效力,未盡事宜甲乙雙方另行商定。
3、合同訂立地點: ____省____市____縣____鎮(zhèn)雨灑村一組。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
第4篇 民房建筑裝修施工合同
2023民房建筑裝修施工房屋主人(甲方):___________________
水電安裝人(乙方):_________________
甲方委托乙方安裝一幢民房水電工程,根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律法規(guī),為明確雙方在水電安裝過程中的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商同意,就以上工程一事達成如下協(xié)議,供雙方共同遵守:
一、甲方提供所有水電材料給乙方。(根據(jù)安裝需要到場)
二、工程分兩次安裝,第一次驗收合格后付款百分之五十,其余款項在第二次安裝驗收合格后全部付清。
三、安裝水電工程總價為人民幣_______元。
四、工程質(zhì)量要求:乙方必須按照國家工標準要求安裝,做到燈亮、水通,水電安裝過程中所有內(nèi)容必須全部符合要求,驗收合格。
五、施工安全要求:乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求進行施工,采取嚴格的安全防范措施。乙方要管理好所帶的一切安裝工具,在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故責任以及產(chǎn)生的一切費用,由乙方自己承擔。如有此類情況出現(xiàn),責任與甲方無關(guān)。
六、本協(xié)議未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。
七、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各持一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)_____________乙方(公章)_______________
第5篇 民房建筑施工合同標準范本
甲方(戶主): 住址:
乙方(承包人): 住址:
甲方私人居住樓委托給乙方承包施工,經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議。
一、承包方式:
包工不包料。
二、承包價:
按每平方米 元計算,本承包價格包括工人的務(wù)餐費、香煙費。
三、付款方法:
工程開工甲方預(yù)付 元,結(jié)構(gòu)結(jié)束(屋面蓋好)預(yù)付 元,余款年春節(jié)前結(jié)清。
四、工期:
開工日期為農(nóng)歷____月____日(____月____日)開工,施工日歷天 天即________年____月____日 竣工。
五、質(zhì)量:
乙方施工中應(yīng)注重質(zhì)量,施工存在質(zhì)量問題甲方提出后乙方應(yīng)立即整改,如堅持不整改甲方有權(quán)拒付 工程款 。
六、安全管理:
施工中乙方應(yīng)加強安全管理確保施工人員的安全,如疏于管理發(fā)生人身傷害事故一切費用和責任由乙方負責與甲方無關(guān)。
七、雙方責任和義務(wù):
甲方:
①應(yīng)保證建筑材料及時到場不影響乙方使用。
乙方:
①負責建筑施工的垂直運輸設(shè)備、拌料機械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。
②建筑材料進場時間乙方應(yīng)提前通知甲方提供,否則甲方不負有責任。
③承包范圍:按圖紙及施工說明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發(fā)包。
八、本合同一式叁份,雙方簽字后生效,工程款結(jié)清后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
第6篇 民房建筑施工合同
甲方建房者:
乙方承包者:
以下簡稱甲乙雙方,經(jīng)友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
1、甲方與乙方商議,甲方計劃拆舊建平房工程,以的方式承包給乙方做建房工程。
2、具體協(xié)議如下:
(1)瓦工部分:基礎(chǔ)由自然地面下挖公分,打地圈梁為,套子為c,地梁主筋根,套子間隔c;外墻為墻,屋內(nèi)隔斷為墻;打頂鋼筋為,間隔c。打頂水泥抹光,不包括防水工程。
(2)裝修做法:外墻水泥砂漿抹光。屋內(nèi)水泥砂漿抹光,大檐水泥砂漿抹光;屋內(nèi)頂棚用插板;地面鑲磚ca;2;,價格每平米不超過元;屋內(nèi)頂棚和墻面998膩子粉兩遍,不包括內(nèi)墻涂料。屋內(nèi)燈具只要按上燈泡亮就算完工。其余不包括組合柱、上圈梁、外墻保溫、外墻涂料、前臉鑲磚等。屋內(nèi)不包括坐便、洗手池、窗簾、廚房用具等。
3、結(jié)算方式:按基礎(chǔ)外皮墻體長度乘以寬度計算每平米 元結(jié)算。
4、付款方式:分三次付清所有款項,
1)工人進場時,甲方預(yù)付給乙方材料款占全部的30%。
2)主體長完墻時,甲方需向乙方預(yù)支付打頂費用占全部款項的30%。
3)拆模時,甲方需向乙方支付裝修預(yù)付款以及安裝窗戶的費用占全部的20%。
4)完工后____日內(nèi),甲方需向乙方支付剩余全部款項的20%
5)另注:乙方在承建甲方工程過程中需使用人工費可與甲方商議,臨時支取使用。
5、甲方可以要求乙方注意施工安全和工程質(zhì)量等問題,乙方的施工人員在施工過程中出現(xiàn)事故由乙方負責,甲方不需要承擔任何責任。
6、甲方對乙方有質(zhì)量監(jiān)督的責任,當發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題應(yīng)及時與乙方進行有效溝通,并核實質(zhì)量問題,友好協(xié)商解決問題,盡量避免施工材料的損失和浪費,并使該質(zhì)量問題得到有效改善。當乙方盡最大努力達到甲方滿意成果時,甲方不得再以任何借口克扣和拖欠乙方各種費用。
7、甲方在施工過程中,需要自行支付乙方所用鉛絲。
此協(xié)議一式兩份,一經(jīng)簽字,即可生效!
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
第7篇 民房建筑施工合同糾紛刑事反訴狀
反訴人(本訴被告):_________________許__________,男,漢族,出生于1968年_____月21日,住址_______________省_______________縣_______________鄉(xiāng)立志村隊。
被反訴人(本訴原告):_________________肖_____,男,漢族,出生于1976年_____月6日,住址:_________________省_______________縣_______________鎮(zhèn)_______________村.
本訴被告:_________________沈陽_______________房地產(chǎn)有限公司,法定代表人:______________。住所地:_________________沈陽市_______________區(qū)_______________中路27號;
本訴被告:_________________江蘇省_______________建設(shè)集團有限公司,住所地:_________________省蘇州市黃__________路。
反訴請求
1、請求判決被反訴人賠償反訴人因質(zhì)量不合格返工造成的損失人民幣______元;
2、請求判決被反訴人承擔訴訟費及相關(guān)阿費用。
事實與理由
________年____月____日反訴人與被反訴人簽訂一份外墻瓷磚工程合同,即被反訴人承包反訴人做“亞_____________”10號樓的外墻粘磚的人工費。反訴人在被反訴人沒有完工的情況下,提前履行了支付人工費的義務(wù),可是被反訴人在沒有按照合同約定履行義務(wù),而中途私自退場,且已做完的部分工程多處不合格,導(dǎo)致反訴人返工。被反訴人的行為造成反訴人人工費和材料損失高達193122元。反訴人多次找到被反訴人要求賠償,可以被反訴人反而將反訴人訴至貴院。反訴人為了維護自己的合法權(quán)益,特依法向貴院提出反訴請求,請求貴院依法支持反訴人的訴求。
此致
_____________區(qū)人民法院
反訴人:_________________
________年____月____日
第8篇 民房建筑施工合同糾紛反訴狀
反訴人(本訴被告):_________________許__________,男,漢族,出生于_______年_____月_______日,住址_______________省_______________縣_______________鄉(xiāng)立志村隊。
被反訴人(本訴原告):_________________肖_____,男,漢族,出生于_______年_____月_______日,住址:_________________省_______________縣_______________鎮(zhèn)_______________村.
本訴被告:_________________沈陽_______________房地產(chǎn)有限公司,法定代表人:______________。住所地:_________________沈陽市_______________區(qū)_______________中路27號;
本訴被告:_________________江蘇省_______________建設(shè)集團有限公司,住所地:_________________省蘇州市黃__________路。
反訴請求
1、請求判決被反訴人賠償反訴人因質(zhì)量不合格返工造成的損失人民幣______元;
2、請求判決被反訴人承擔訴訟費及相關(guān)阿費用。
事實與理由
________年____月____日反訴人與被反訴人簽訂一份外墻瓷磚工程合同,即被反訴人承包反訴人做“亞_____________”_______號樓的外墻粘磚的人工費。反訴人在被反訴人沒有完工的情況下,提前履行了支付人工費的義務(wù),可是被反訴人在沒有按照合同約定履行義務(wù),而中途私自退場,且已做完的部分工程多處不合格,導(dǎo)致反訴人返工。被反訴人的行為造成反訴人人工費和材料損失高達_______元。反訴人多次找到被反訴人要求賠償,可以被反訴人反而將反訴人訴至貴院。反訴人為了維護自己的合法權(quán)益,特依法向貴院提出反訴請求,請求貴院依法支持反訴人的訴求。
此致
_____________區(qū)人民法院
反訴人:_________________
________年____月____日