- 目錄
-
第1篇解除施工合同協(xié)議 第2篇解除建筑施工合同協(xié)議書 第3篇解除工程施工合同函 第4篇有充分條件解除施工合同 第5篇解除施工合同起訴狀 第6篇施工合同解除說明 第7篇工程施工合同解除協(xié)議 第8篇解除施工合同證明 第9篇解除工程施工合同 第10篇20xx年解除建筑施工合同協(xié)議書 第11篇解除建筑工程施工合同協(xié)議書 第12篇解除建筑工程施工合同書 第13篇解除施工合同協(xié)議書 第14篇解除建筑工程施工合約 第15篇施工合同解除協(xié)議書內容 第16篇綠化施工合同解除協(xié)議
第1篇 解除施工合同協(xié)議
甲方:_________________
乙方:_________________
根據(jù)實際情況,在平等協(xié)商,自愿互諒的基礎上,本于誠信,甲乙雙方達成如下建筑施工合同解除協(xié)議:
第一、甲乙雙方同意解除自___年___月___日起至___年___月___日止簽訂的《保證合同》及其它相關合同。自協(xié)議解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消滅。甲乙雙方相互不再以任何形式追求對方的違約責任。
第二、甲乙雙方同意對于合同訂立、執(zhí)行過程中各自的任何形式的損失自行負責承擔。
第三、甲乙雙方都保留通過訴訟解決本合同爭議的權利,在本協(xié)議生效后,如果任何一方不履行本協(xié)議約定的義務,另一方有權尋求通過訴訟解決爭議。在訴訟過程中,本協(xié)議將不利于違約方的解釋。
第四、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
此協(xié)議書一式兩份,各份具有同等的法律效力,甲乙雙方各持一份。自雙方簽署之日起成立并生效。
甲方:_________________乙方:_________________
第2篇 解除建筑施工合同協(xié)議書
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱甲方)
乙方于________年____月____日與“xxxx房地產有限公司”簽訂了《xxx工程承包合同及其補充協(xié)議》,包括本協(xié)議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協(xié)議書等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”),依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就施工合同解除事項協(xié)商一致,達成以下協(xié)議。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工項目”。
二、乙方的關聯(lián)文件及對本工程所簽訂的涉及到甲方義務各項合同、還包括在執(zhí)行中甲方所擔保的責任項目同時解除。
三、乙方在本項目中所發(fā)生的債權債務均由乙方負責自行解決、并承擔因此所引起的一切責任、甲方不承擔任何連帶責任。
四、乙方必須完善己完成的工程項目驗收工作、如未達到驗收標準、必須急時采取相關措施、至到驗收合格為準。
五、乙方必須按照甲方、監(jiān)理公司、職能部門的要求提供完整的工程驗收資料(承包范圍內已完成部分的工程竣工驗收所需資料)、經監(jiān)理和職能部門審核簽章后、于________年____月____日前將所需的資料整理成冊(不裝訂)、移交給甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作內容中已完成工作量經甲、乙雙方現(xiàn)場實測后以文書形式雙方簽字確認為準。
七、工程結算按原合同所議定的條款執(zhí)行、以造價咨詢有限公司的審計結果,作為乙方“原合同”此期間所完成工作內容的最終結算。
八、最終結算報告經甲、乙雙方簽字認同后、再簽訂甲、乙雙方欠款還款協(xié)議書、確定還款時間。
九、工程款支付:甲、乙雙方對本工程所支付的各項費用,包括甲方擔保費用、按財務要求對帳并予以確認、并按要求開具正規(guī)稅務發(fā)票、否則,甲方有權不支付有關工程款項。
十、“原合同”履約保證金:在乙方按甲方財務要求確認并完成本協(xié)議約定內容后,與工程結算款一并返還。
十一、解除合同簽訂后,施工單位應先行無條件退場、同時移交符合檔案要求的全部資料、已完成的工程量由雙方在場外進行結算。
十二、解除合同簽訂后,甲方重新安排施工單位進行本項目繼續(xù)施工、乙方不得以任何理由進入施工現(xiàn)場干擾、否則、造成一切后果均由乙方負責。
十三、解除合同后并不免除承包人對已施工部分的工程質量責任和保修責任以及合同履行過程中的違約責任。
十四、乙方已與相關班組簽訂的施工合同(含正在履行或即將履行的合同)由乙方與其協(xié)商解除,甲方不承擔乙方與班組之間因合同糾紛產生的一切后果
十五、本協(xié)議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十六、本協(xié)議書一式五份,甲方兩份,乙方兩份,監(jiān)理公司一份。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人(簽章):法定代表人(簽章):
________年____月____日簽訂
第3篇 解除工程施工合同函
甲方:_________________
乙方:_________________
由于甲方對其小區(qū)號的家裝工程項目現(xiàn)因甲方,使雙方簽定的施工合同無法得到有效的履行?,F(xiàn)應甲方要求,解除雙方簽定的《住宅室內裝飾裝修施工合同》。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就施工合同解除事項協(xié)商一致,訂立本協(xié)議書。
一、工程概況:_________________
1、工程地點:_________________小區(qū)號。
2、工程內容:_________________房屋間數(shù)室廳;總建筑面積平方米。
3、承包范圍:_________________室內裝飾裝修。
4、工程造價元(大寫):_________________元。
二、協(xié)議內容:_________________
1、甲乙雙方同意解除年月日簽訂的小區(qū)號《住宅室內裝飾裝修施工合同》及其它相關協(xié)議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
2、甲乙雙方同意對于合同訂立、執(zhí)行過程中各自的任何形式的損失自行負責擔。
3、鑒于合同未能履行是由于客觀形勢變遷造成的,乙方同意不收取甲方任何費用。
4、本協(xié)議簽訂之日乙方將一次性退還甲方已經交納的預付工程款共計:_________________元(大寫)。本協(xié)議由雙方簽字蓋章后,立即生效。
協(xié)議書一式份,由雙方各收執(zhí)份。
甲方(蓋章)___________
乙方(簽章)___________
第4篇 有充分條件解除施工合同
2023有充分條件的解除施工甲方:_________________
乙方:_________________
甲方__________與乙方__________原于______年______月______日簽訂的龐莊村新型農村社區(qū)建設合同,現(xiàn)經雙方協(xié)商同意,合同于______年______月______日予以解除,乙方提前撤出施工現(xiàn)場,乙方提前撤出施工現(xiàn)場,本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則,雙方協(xié)商一致達成如下結算、撤場協(xié)議:_________________
一、經雙方核實,截止目前乙方共完成工程總價款_____萬元,詳見附表1完成工程量清單。
二、經雙方對上述費用進行核算統(tǒng)計,截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項共計______萬元,該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償?shù)雀鞣N費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元),詳見附表2已支付費用清單?,F(xiàn)甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協(xié)議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款______萬元,至此欠款全部付清,雙方再無任何債權債務關系,甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、合同解除后免除乙方對已施工部分的工程質量責任。
五、合同解除后,乙方應于3日內退出工程現(xiàn)場并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應承擔拖延費10000元/日。
六、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效,協(xié)議協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
法人代表:_________________(蓋章)法人代表:_________________(蓋章)
第5篇 解除施工合同起訴狀
原告:______________男漢族_____________年__________月__________日出生
身份證:_____________
現(xiàn)住址:______________市__________區(qū)_______________街__________號院_____號樓_____單元_______________室電話:_____________
被告:______________男漢族_____________年__________月__________日
身份證:_____________
現(xiàn)住址:_________________縣_______________鄉(xiāng)_______________村_____組
電話:_____________
訴訟請求:_________________
1、依法判令被告立即給原告支付工程款人民幣貳萬陸千元(26000.00)。
2、依法判令被告立即支付所欠工程款利息給原告。
3、本案訴訟費全部由被告承擔。
訴訟理由:_________________
2011年12月11日,原、被告雙方簽訂合同,原告承攬被告的__________縣醫(yī)院污水池防腐襯里工程。約定價格每平方米140.00,面積按實際工程量計算。原告按照合同約定,當日進入現(xiàn)場開始施工并按時保質的完成了工程。被告先后支付了叁萬元工程款給原告后,其余工程款貳萬陸千元至今未付。原告多次向被告追討所欠工程款,均遭到無理推諉或惡意回避,拒不支付所欠工程款給原告。
原告認為,被告拒絕還款的行為已嚴重侵犯了原告的合法權益,故原告依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》及相關法律規(guī)定特向貴院提起訴訟,請求貴院判決被告立即給原告支付工程款人民幣貳萬陸千元(26000.00),判決被告立即支付所欠工程款利息給原告,依法維護原告的合法權益。
此致
__________縣人民法院
具狀人:______________
第6篇 施工合同解除說明
甲方:__________________(以下簡稱甲方)
乙方:__________________(以下簡稱乙方)
乙方于____________年____________月____________日與“ ____________ 房地產有限公司”簽訂了《____________工程承包合同及其補充協(xié)議》,包括本協(xié)議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協(xié)議書等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”),依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就施工合同解除事項協(xié)商一致,達成以下協(xié)議。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工項目”。
二、乙方的關聯(lián)文件及對本工程所簽訂的涉及到甲方義務各項合同、還包括在執(zhí)行中甲方所擔保的責任項目同時解除。
三、乙方在本項目中所發(fā)生的債權債務均由乙方負責自行解決、并承擔因此所引起的一切責任、甲方不承擔任何連帶責任。
四、乙方必須完善己完成的工程項目驗收工作、如未達到驗收標準、必須急時采取相關措施、至到驗收合格為準。
五、乙方必須按照甲方、監(jiān)理公司、職能部門的要求提供完整的工程驗收資料(承包范圍內已完成部分的工程竣工驗收所需資料)、經監(jiān)理和職能部門審核簽章后、于____________年____________月 ____________日前將所需的資料整理成冊(不裝訂)、移交給甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作內容中已完成工作量經甲、乙雙方現(xiàn)場實測后以文書形式雙方簽字確認為準。
七、工程結算按原合同所議定的條款執(zhí)行、以造價咨詢有限公司的審計結果,作為乙方“原合同”此期間所完成工作內容的最終結算。
八、最終結算報告經甲、乙雙方簽字認同后、再簽訂甲、乙雙方欠款還款協(xié)議書、確定還款時間。
九、工程款支付:甲、乙雙方對本工程所支付的各項費用,包括甲方擔保費用、按財務要求對帳并予以確認、并按要求開具正規(guī)稅務發(fā)票、否則,甲方有權不支付有關工程款項。
十、“原合同”履約保證金:在乙方按甲方財務要求確認并完成本協(xié)議約定內容后,與工程結算款一并返還。
十一、解除合同簽訂后,施工單位應先行無條件退場、同時移交符合檔案要求的全部資料、已完成的工程量由雙方在場外進行結算。
十二、解除合同簽訂后,甲方重新安排施工單位進行本項目繼續(xù)施工、乙方不得以任何理由進入施工現(xiàn)場干擾、否則、造成一切后果均由乙方負責。
十三、解除合同后并不免除承包人對已施工部分的工程質量責任和保修責任以及合同履行過程中的違約責任。
十四、乙方已與相關班組簽訂的施工合同(含正在履行或即將履行的合同)由乙方與其協(xié)商解除,甲方不承擔乙方與班組之間因合同糾紛產生的一切后果
十五、本協(xié)議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十六、本協(xié)議書一式五份,甲方兩份,乙方兩份,監(jiān)理公司一份。
甲方(蓋章):_________________ 乙方(蓋章):_________________
法定代表人(簽章): _________________法定代表人(簽章):_________________
___________年___________月_________日___________年___________月_________日
第7篇 工程施工合同解除協(xié)議
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方與乙方原于年月日簽訂的,經雙方協(xié)商就有關事項達成如下協(xié)議:_________________
一、工程劃線甲、乙雙方安排相關工作人員于年月日開始對于乙方已施工的項目工程內容進行劃線,擬于年月日劃線結束。
二、工程資料乙方按照劃線的已完工程內容,完善相應的工程資料,將已完工程完整工程資料經監(jiān)理單位、單位審核同意并簽字齊全后于2012年月日前上報甲方相關部門,經甲方相關單位審核同意書面簽字后視為資料移交。三、工程量確認
1、對于乙方已完工工程內容經甲、乙雙方書面確認及監(jiān)理、業(yè)主單位認可且對質量等其他方面無異議的工程量予以確認;2、甲方或監(jiān)理單位認為已完工程量中存在質量等其他方面問題需要修復的內容,乙方應在
天內予以修復并經業(yè)主、監(jiān)理認可及甲方驗收,在乙方修復后經雙方及監(jiān)理單位認可且對質量等其他方面無異議的工程量,對該工程量予以確認
3、對于雙方劃線范圍內乙方未完工的內容(包括但不限于乙方完成的半成品或已做好相關施工準備工作的內容),經甲、乙雙方書面確認后,乙方負責完成后續(xù)工程施工事宜,乙方應在
天內完成后續(xù)工程施工。待工程完工后,經甲乙雙方及監(jiān)理單位確認該工程質量等其他方面無異議,甲方對該工程量予以確認;
4、上述乙方完成工程在質保期內(質保期從整個工程竣工驗收合格之日起算),如業(yè)主方、監(jiān)理單位及相關驗收單位認為該工程有質量問題,乙方應承擔修復責任。在甲方通知乙方后,乙方應按甲方通知內容完成質量修復責任。如乙方未按甲方通知進行修復,則甲方有權自行修復或委托第三方進行修復,由此所產生的一切費用均由乙方承擔,如因此造成甲方損失的,甲方有權向乙方追償。
5、在上述事項完成后乙方一周內編制完整的工程結算書(一式三份)上報給甲方,甲方接到結算書后安排工作人員
天內給予審核結束。待雙方確認后作為工程最終結算依據(jù)。該最終結算價款為甲方應支付給乙方該項目的所有款項(包括但不限于工程價款、駐地建設、前期投入準備工作等一切費用),除此之外乙方不得以任何理由向甲方主張任何款項或責任。四、結算價款支付工程最終結算確認后日內,甲方支付乙方已完工程結算價款的,于天內支付至結算價款的,于天內支付至結算價款的,于天內支付至結算價款的%。每次付款前,乙方應向甲方提交甲方應付款項%金額的合規(guī)發(fā)票,否則,甲方有權拒絕付款,由此所產生的一切責任均由乙方承擔。
五、債務承擔乙方承建該項目欠付的款項(包括但不限于乙方以自己名義或者乙方以甲方或甲方項目部名義所發(fā)生工程分包款項、勞務費用、材料費用、機械租賃費用、地方債務等所有款項),乙方都應予以承擔,并確保甲方接收該工程后順利進場,同時保證無第三人就乙方承建期間債務向甲方主張任何權利,否則甲方有權向乙方追償并有權要求乙方賠償因此給甲方造成的一切損失。
六、項目移交
1、乙方承接該項目遺留的各類材料、設備(包括但不限于鋼材、水泥、沙石、鋼模、機械設備等)甲方同意接收的雙方在本協(xié)議附件材料接收單的明細表中予以確認,甲方不同意接收的,乙方應在
天內全部撤場;
2、乙方承接該項目所承建的基礎項目,包括但不限于預制場地、拌合站、活動板房等項目甲方同意接收后經雙方協(xié)商價格后在本協(xié)議附件基礎項目接收單明細表中予以確認;3、乙方應在年月日內完成所有撤場工作,乙方撤場前應將工程垃圾等雜物清理出場,施工現(xiàn)場清理干凈,乙方撤場結束時,雙方辦理接交手續(xù)。如乙方未按約定撤場的,每逾期一天,乙方應向甲方支付違約金元。
七、本協(xié)議第一條、第二條、第三條第1、2、3、5款、第六條所約定的事項完成后,解除雙方于年月日簽訂的合同解除后,雙方互不追究違約責任。
八、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決,如發(fā)生爭執(zhí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方一致同意向甲方所在地人民法院訴訟解決。
九、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效。協(xié)議書一式陸份,雙方各收
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)法定代表人
法定代表人或雙方代表:_________________或雙方代表:_________________
年月日年月日
第8篇 解除施工合同證明
茲有本單位職工____________,性別_____,年齡_____,住址_________________________,解除施工合同證明書。勞動合同期限為__________年_____月_____日至__________年_____月_____日(或無固定期限、以完成一定的工作為期限)因__________________________________________________,根據(jù)《勞動法》第_____條第_____款第_____項規(guī)定,本單位解除該職工的勞動合同。
特此證明。
(用人單位蓋章)
________年________月________日
第9篇 解除工程施工合同
2023解除工程施工甲方:_________________
乙方:_________________
甲方__________與乙方__________原于______年______月______日簽訂的龐莊村新型農村社區(qū)建設合同,現(xiàn)經雙方協(xié)商同意,合同于______年______月______日予以解除,乙方提前撤出施工現(xiàn)場,乙方提前撤出施工現(xiàn)場,本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則,雙方協(xié)商一致達成如下結算、撤場協(xié)議:_________________
一、經雙方核實,截止目前乙方共完成工程總價款_____萬元,詳見附表1完成工程量清單。
二、經雙方對上述費用進行核算統(tǒng)計,截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項共計______萬元,該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償?shù)雀鞣N費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元),詳見附表2已支付費用清單。現(xiàn)甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協(xié)議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款______萬元,至此欠款全部付清,雙方再無任何債權債務關系,甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、合同解除后免除乙方對已施工部分的工程質量責任。
五、合同解除后,乙方應于3日內退出工程現(xiàn)場并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應承擔拖延費10000元/日。
六、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效,協(xié)議協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
法人代表:_________________(蓋章)法人代表:_________________(蓋章)
第10篇 20xx年解除建筑施工合同協(xié)議書
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱甲方)
乙方于20xx年xx月xx日與“ xxxx 房地產有限公司” 簽訂了《xxx工程承包合同及其補充協(xié)議》,包括本協(xié)議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協(xié)議書等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”),依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就施工合同解除事項協(xié)商一致,達成以下協(xié)議。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工項目”。
二、乙方的關聯(lián)文件及對本工程所簽訂的涉及到甲方義務各項合同、還包括在執(zhí)行中甲方所擔保的責任項目同時解除。
三、乙方在本項目中所發(fā)生的債權債務均由乙方負責自行解決、并承擔因此所引起的一切責任、甲方不承擔任何連帶責任。
四、乙方必須完善己完成的工程項目驗收工作、如未達到驗收標準、必須急時采取相關措施、至到驗收合格為準。
五、乙方必須按照甲方、監(jiān)理公司、職能部門的要求提供完整的工程驗收資料(承包范圍內已完成部分的工程竣工驗收所需資料)、經監(jiān)理和職能部門審核簽章后、 于 年 月 日前將所需的資料整理成冊(不裝訂)、移交給甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作內容中已完成工作量經甲、乙雙方現(xiàn)場實測后以文書形式雙方簽字確認為準。
七、工程結算按原合同所議定的條款執(zhí)行、以造價咨詢有限公司的審計結果,作為乙方“原合同”此期間所完成工作內容的最終結算。
八、最終結算報告經甲、乙雙方簽字認同后、再簽訂甲、乙雙方欠款還款協(xié)議書、確定還款時間。
九、工程款支付:甲、乙雙方對本工程所支付的各項費用,包括甲方擔保費用、按財務要求對帳并予以確認、并按要求開具正規(guī)稅務發(fā)票、否則,甲方有權不支付有關工程款項。
十、“原合同”履約保證金:在乙方按甲方財務要求確認并完成本協(xié)議約定內容后,與工程結算款一并返還。
十一、解除合同簽訂后,施工單位應先行無條件退場、同時移交符合檔案要求的全部資料、已完成的工程量由雙方在場外進行結算。
十二、解除合同簽訂后,甲方重新安排施工單位進行本項目繼續(xù)施工、乙方不得以任何理由進入施工現(xiàn)場干擾、否則、造成一切后果均由乙方負責。
十三、解除合同后并不免除承包人對已施工部分的工程質量責任和保修責任以及合同履行過程中的違約責任。
十四、乙方已與相關班組簽訂的施工合同(含正在履行或即將履行的合同)由乙方與其協(xié)商解除,甲方不承擔乙方與班組之間因合同糾紛產生的一切后果
十五、本協(xié)議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十六、本協(xié)議書一式五份,甲方兩份,乙方兩份,監(jiān)理公司一份。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人(簽章): 法定代表人(簽章):
年 月 日簽訂
第11篇 解除建筑工程施工合同協(xié)議書
甲方:__________________(以下簡稱甲方)
乙方:__________________(以下簡稱甲方)
乙方于____________年____________月____________日與“____________房地產有限公司”簽訂了《____________工程承包合同及其補充協(xié)議》,包括本協(xié)議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協(xié)議書等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”),依照《中華人民共和國民法典》(自____________年____________月____________日起施行)、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就施工合同解除事項協(xié)商一致,達成以下協(xié)議。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工項目”。
二、乙方的關聯(lián)文件及對本工程所簽訂的涉及到甲方義務各項合同、還包括在執(zhí)行中甲方所擔保的責任項目同時解除。
三、乙方在本項目中所發(fā)生的債權債務均由乙方負責自行解決、并承擔因此所引起的一切責任、甲方不承擔任何連帶責任。
四、乙方必須完善己完成的工程項目驗收工作、如未達到驗收標準、必須急時采取相關措施、至到驗收合格為準。
五、乙方必須按照甲方、監(jiān)理公司、職能部門的要求提供完整的工程驗收資料(承包范圍內已完成部分的工程竣工驗收所需資料)、經監(jiān)理和職能部門審核簽章后、于____________年____________月____________日前將所需的資料整理成冊(不裝訂)、移交給甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作內容中已完成工作量經甲、乙雙方現(xiàn)場實測后以文書形式雙方簽字確認為準。
七、工程結算按原合同所議定的條款執(zhí)行、以造價咨詢有限公司的審計結果,作為乙方“原合同”此期間所完成工作內容的最終結算。
八、最終結算報告經甲、乙雙方簽字認同后、再簽訂甲、乙雙方欠款還款協(xié)議書、確定還款時間。
九、工程款支付:甲、乙雙方對本工程所支付的各項費用,包括甲方擔保費用、按財務要求對帳并予以確認、并按要求開具正規(guī)稅務發(fā)票、否則,甲方有權不支付有關工程款項。
十、“原合同”履約保證金:在乙方按甲方財務要求確認并完成本協(xié)議約定內容后,與工程結算款一并返還。
十一、解除合同簽訂后,施工單位應先行無條件退場、同時移交符合檔案要求的全部資料、已完成的工程量由雙方在場外進行結算。
十二、解除合同簽訂后,甲方重新安排施工單位進行本項目繼續(xù)施工、乙方不得以任何理由進入施工現(xiàn)場干擾、否則、造成一切后果均由乙方負責。
十三、解除合同后并不免除承包人對已施工部分的工程質量責任和保修責任以及合同履行過程中的違約責任。
十四、乙方已與相關班組簽訂的施工合同(含正在履行或即將履行的合同)由乙方與其協(xié)商解除,甲方不承擔乙方與班組之間因合同糾紛產生的一切后果
十五、本協(xié)議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十六、本協(xié)議書一式五份,甲方兩份,乙方兩份,監(jiān)理公司一份。
甲方(蓋章):__________________乙方(蓋章):__________________
法定代表人(簽章):__________________法定代表人(簽章):__________________
第12篇 解除建筑工程施工合同書
解除建筑工程施工合同
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
乙方于20______年______月______日與“______房地產有限公司”
簽訂了《______工程承包合同及其補充協(xié)議》,包括本協(xié)議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協(xié)議書等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”),依照《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就施工合同解除事項協(xié)商一致,達成以下協(xié)議。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工項目”。
二、乙方的關聯(lián)文件及對本工程所簽訂的涉及到甲方義務各項合同、還包括在執(zhí)行中甲方所擔保的責任項目同時解除。
三、乙方在本項目中所發(fā)生的債權債務均由乙方負責自行解決、并承擔因此所引起的一切責任、甲方不承擔任何連帶責任。
四、乙方必須完善己完成的工程項目驗收工作、如未達到驗收標準、必須急時采取相關措施、至到驗收合格為準。
五、乙方必須按照甲方、監(jiān)理公司、職能部門的要求提供完整的工程驗收資料(承包范圍內已完成部分的工程竣工驗收所需資料)、經監(jiān)理和職能部門審核簽章后、于年
月日前將所需的資料整理成冊(不裝訂)、移交給甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作內容中已完成工作量經甲、乙雙方現(xiàn)場實測后以文書形式雙方簽字確認為準。
七、工程結算按原合同所議定的條款執(zhí)行、以造價咨詢有限公司的審計結果,作為乙方“原合同”此期間所完成工作內容的最終結算。
八、最終結算報告經甲、乙雙方簽字認同后、再簽訂甲、乙雙方欠款還款協(xié)議書、確定還款時間。
九、工程款支付:甲、乙雙方對本工程所支付的各項費用,包括甲方擔保費用、按財務要求對帳并予以確認、并按要求開具正規(guī)稅務發(fā)票、否則,甲方有權不支付有關工程款項。
十、“原合同”履約保證金:在乙方按甲方財務要求確認并完成本協(xié)議約定內容后,與工程結算款一并返還。
十一、解除合同簽訂后,施工單位應先行無條件退場、同時移交符合檔案要求的全部資料、已完成的工程量由雙方在場外進行結算。
十二、解除合同簽訂后,甲方重新安排施工單位進行本項目繼續(xù)施工、乙方不得以任何理由進入施工現(xiàn)場干擾、否則、造成一切后果均由乙方負責。
十三、解除合同后并不免除承包人對已施工部分的工程質量責任和保修責任以及合同履行過程中的違約責任。
十四、乙方已與相關班組簽訂的施工合同(含正在履行或即將履行的合同)由乙方與其協(xié)商解除,甲方不承擔乙方與班組之間因合同糾紛產生的一切后果
十五、本協(xié)議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十六、本協(xié)議書一式五份,甲方兩份,乙方兩份,監(jiān)理公司一份。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人(簽章):
法定代表人(簽章):
_____年_____月_____日簽訂
第13篇 解除施工合同協(xié)議書
甲方:
乙方:
甲方____與乙方____原于________年____月____日簽訂的龐莊村新型農村社區(qū)建設合同,現(xiàn)經雙方協(xié)商同意,合同于________年____月____日予以解除,乙方提前撤出施工現(xiàn)場,乙方提前撤出施工現(xiàn)場,本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則,雙方協(xié)商一致達成如下結算、撤場協(xié)議:
一、經雙方核實,截止目前乙方共完成工程總價款萬元,詳見附表1完成工程量清單。
二、經雙方對上述費用進行核算統(tǒng)計,截止________年____月____日甲方應付乙方款項共計___萬元,該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償?shù)雀鞣N費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計___萬元(含代付工程料款萬元),詳見附表2已支付費用清單。現(xiàn)甲方尚欠乙方款項計___萬元。本協(xié)議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款___萬元,至此欠款全部付清,雙方再無任何債權債務關系,甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、合同解除后免除乙方對已施工部分的工程質量責任。
五、合同解除后,乙方應于____日內退出工程現(xiàn)場并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應承擔拖延費10000元/日。
六、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效,協(xié)議協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
法人代表:(蓋章)法人代表:(蓋章)
________年____月____日________年____月____日
第14篇 解除建筑工程施工合約
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱甲方)乙方
于20______年______月______日與“______房地產有限公司”
簽訂了《______工程承包合同及其補充協(xié)議》,包括本協(xié)議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協(xié)議書等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”),依照《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就施工合同解除事項協(xié)商一致,達成以下協(xié)議。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工項目”。
二、乙方的關聯(lián)文件及對本工程所簽訂的涉及到甲方義務各項合同、還包括在執(zhí)行中甲方所擔保的責任項目同時解除。
三、乙方在本項目中所發(fā)生的債權債務均由乙方負責自行解決、并承擔因此所引起的一切責任、甲方不承擔任何連帶責任。
四、乙方必須完善己完成的工程項目驗收工作、如未達到驗收標準、必須急時采取相關措施、至到驗收合格為準。
五、乙方必須按照甲方、監(jiān)理公司、職能部門的要求提供完整的工程驗收資料(承包范圍內已完成部分的工程竣工驗收所需資料)、經監(jiān)理和職能部門審核簽章后、于年
月日前將所需的資料整理成冊(不裝訂)、移交給甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作內容中已完成工作量經甲、乙雙方現(xiàn)場實測后以文書形式雙方簽字確認為準。
七、工程結算按原合同所議定的條款執(zhí)行、以造價咨詢有限公司的審計結果,作為乙方“原合同”此期間所完成工作內容的最終結算。
八、最終結算報告經甲、乙雙方簽字認同后、再簽訂甲、乙雙方欠款還款協(xié)議書、確定還款時間。
九、工程款支付:甲、乙雙方對本工程所支付的各項費用,包括甲方擔保費用、按財務要求對帳并予以確認、并按要求開具正規(guī)稅務發(fā)票、否則,甲方有權不支付有關工程款項。
十、“原合同”履約保證金:在乙方按甲方財務要求確認并完成本協(xié)議約定內容后,與工程結算款一并返還。
十一、解除合同簽訂后,施工單位應先行無條件退場、同時移交符合檔案要求的全部資料、已完成的工程量由雙方在場外進行結算。
十二、解除合同簽訂后,甲方重新安排施工單位進行本項目繼續(xù)施工、乙方不得以任何理由進入施工現(xiàn)場干擾、否則、造成一切后果均由乙方負責。
十三、解除合同后并不免除承包人對已施工部分的工程質量責任和保修責任以及合同履行過程中的違約責任。
十四、乙方已與相關班組簽訂的施工合同(含正在履行或即將履行的合同)由乙方與其協(xié)商解除,甲方不承擔乙方與班組之間因合同糾紛產生的一切后果十五、本協(xié)議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十六、本協(xié)議書一式五份,甲方兩份,乙方兩份,監(jiān)理公司一份。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人(簽章):法定代表人(簽章):
_____年_____月_____日簽訂
第15篇 施工合同解除協(xié)議書內容
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方__________與乙方__________原于________年________月________日簽訂的龐莊村新型農村社區(qū)建設合同,現(xiàn)經雙方協(xié)商同意,合同于________年________月________日予以解除,乙方提前撤出施工現(xiàn)場,乙方提前撤出施工現(xiàn)場,本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則,雙方協(xié)商一致達成如下結算、撤場協(xié)議:
一、經雙方核實,截止目前乙方共完成工程總價款_____萬元,詳見附表1完成工程量清單。
二、經雙方對上述費用進行核算統(tǒng)計,截止________年________月________日甲方應付乙方款項共計______萬元,該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償?shù)雀鞣N費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元),詳見附表2已支付費用清單?,F(xiàn)甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協(xié)議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款______萬元,至此欠款全部付清,雙方再無任何債權債務關系,甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、合同解除后免除乙方對已施工部分的工程質量責任。
五、合同解除后,乙方應于3日內退出工程現(xiàn)場并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應承擔拖延費10000元/日。
六、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效,協(xié)議協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
法人代表:_________________(蓋章)法人代表:_________________(蓋章)
________年________月________日________年________月________日
第16篇 綠化施工合同解除協(xié)議
甲方:_________________有限公司
乙方:_________________有限公司
丙方:________________工程有限公司
監(jiān)理公司:_________________監(jiān)理中心有限公司
乙方于________年____月____日與_______有限公司(甲方更名前公司)簽訂了_______有限公司_______項目《建設工程施工合同》,包括本協(xié)議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協(xié)議書等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”),現(xiàn)甲、乙、丙、監(jiān)理公司四方就解除上述合同、補充協(xié)議書等原合同事宜經充分協(xié)商一致,達成以下協(xié)議。
一、甲、乙雙方均自愿同意解除“原合同”。
二、甲方、乙方和乙方的關聯(lián)方針對本工程所簽訂的涉及到甲方義務等,包括但不限于執(zhí)行中甲方的擔保責任等內容,由乙方負責自行解決,并承擔因此引起的所有責任及甲方因此所受損失。
三、乙方、丙方必須按業(yè)主、監(jiān)理要求無償提供完整符合工程竣工驗收要求的承包范圍內已完成部分的工程竣工驗收所需資料:_________________乙方負責完善__________年1月21日前施工工程部分的資料,丙負責完善__________年1月21日后施工工程部分的資料,乙方整理完善的資料由丙方負責檢查和接受,并負責承擔因此引起的一切責任和后果,監(jiān)理公司對乙方、丙方提供的上述資料進行檢查和監(jiān)督,并承擔因此引起的一切責任和后果。
四、乙方“原合同”完成工作內容(_______等)工程造價:_________________
1、200--年---月---日前完成部分:_________________按----工程咨詢有限公司《-----公司--------造價司法鑒定》的司法鑒定結果下浮5%,作為乙方“原合同”此期間完成工作內容的結算。
2、20---年---月28日至20---年--月---日期間完成部分:_________________按-----造價咨詢有限公司的審計結果,作為丙方完成乙方“原合同”此期間完成工作內容的結算。
五、工程款支付:_________________
1、乙方、丙方必須對甲方前期已支付各項工程款(含針對本工程所支付的各項費用,包括但不限于_______年_______月_______日甲方給乙方冷卻塔工程前期施工單位_______工程有限公司的借款人民幣_______萬元)按其財務要求予以確認,并按要求開具正規(guī)稅務發(fā)票,否則,甲方有權不支付有關工程款項。
2、本協(xié)議第五條第1款乙方“原合同”完成工作內容結算款的支付:_________________
2.1該部分工程現(xiàn)存的質量問題,由乙方委托有資質的單位進行整改。整改費用合計_________萬元(小寫:________________元),由甲方從乙方結算款中扣減后代為支付給相關單位。
2.2本協(xié)議第2.1條質量整改工作完成,并通過有關質量檢測部門驗收后,支付至最終結算款95%(本款項分兩個月支付,每月支付一半);剩余5%為質量保證金,保修期按國家規(guī)定執(zhí)行,在整體工程驗收完兩年后按實際發(fā)生的費用結算,余款無息返還乙方。質量保證金在乙方提供等額銀行保函后,甲方可予先行支付。
3、本協(xié)議第五條第2款丙方完成乙方原合同工作內容結算款的支付:_________________
3.1按甲、丙雙方新合同及聯(lián)合聲明等約定支付條款支付。