機電工程施工合同（6份范本）

第1篇 機電工程施工設(shè)備安裝合同

2023機電工程施工設(shè)備安裝甲方：______________廠

法定代表人：_________________廠長

乙方：_________________

甲方因業(yè)務(wù)需要，由乙方安裝部分產(chǎn)品，雙方經(jīng)過協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議書：

一、安裝的項目名稱和地點：_________________

二、安裝的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和安裝報酬：名稱：_________________規(guī)格：_________________型號：_________________數(shù)量：_________________安裝：_________________合計：_________________

三、完成安裝的期限：從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。

四、安裝的質(zhì)量要求：_________________

五、安裝的安全責(zé)任：乙方確保規(guī)范、安全地完成上述安裝內(nèi)容，安裝過程中如發(fā)生人身、財產(chǎn)的損害事故的，乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任或者損失，與甲方無關(guān);

六、安裝報酬的結(jié)算支付時間：_________________

七、違約責(zé)任：乙方每逾期一天，支付違約金________元;甲方逾期付款的，按照每日萬分之二點一賠償利息損失;

八、如因本協(xié)議書發(fā)生糾紛的，雙方協(xié)商解決，不成時交由_______________縣人民法院裁判。

九、本協(xié)議書經(jīng)雙方簽章后生效，協(xié)議書一式二份，雙方各一份。

甲方：______________廠乙方：_________________

第2篇 機電工程施工合同書

發(fā)包方(以下簡稱甲方)：_____________________

承包方(以下簡稱乙方)：_____________________

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟民法典》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。

一、工程概況

(一)工程名稱：_____________________

(二)工程地點：_____________________

二、工程承包范圍

___________________________________

安全維護及整改

三、合同工期_______天

四、工程造價

工程造價為：______________元整

五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標(biāo)準(zhǔn)。

5.2使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)

5.2.1本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。

5.2.2本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。

六、承包方式

按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。

七、工程計價

7.1本工程計算編制原則：按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價_______號《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(_______，《_______省建設(shè)工程造價管理辦法》(省人民政府令第_______號)，《_______省建設(shè)工程計價辦法》，_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)》、_______《_______省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)》及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。

7.2人工、材料價格的確定：人工工資按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《_______建設(shè)造價》預(yù)算價，信息價及市場價格執(zhí)行。

7.3具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。

八、工期

有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。

8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上(以_______市氣象局報告為準(zhǔn))，一次停水、停電_______小時以上。

8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔(dān)。

8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔(dān)。

九、工程款的支付

9.1工程完工后，甲方在_______內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的_______%.

9.2在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的_______%，工程保修金留結(jié)算總價的_______%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題_______天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。

十、違約責(zé)任

10.1違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的，案民法典及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補對方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

十一、安全生產(chǎn)和文明施工

認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。

十二、爭議的解決

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

十三、其他

乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。雙方簽字蓋章后生效。

甲方：______________________乙方：______________________

代表人：___________________代表人：_____________________

第3篇 機電工程施工設(shè)備安裝合約

甲方：______________法定代表人：_________________

乙方：_________________甲方因業(yè)務(wù)需要，由乙方安裝部分產(chǎn)品，雙方經(jīng)過協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議書：

一、安裝的項目名稱和地點：_________________

二、安裝的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和安裝報酬：名稱：_________________規(guī)格：_________________型號：_________________數(shù)量：_________________安裝：_________________合計_________________

三、完成安裝的期限：從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。

四、安裝的質(zhì)量要求：_________________

五、安裝的安全責(zé)任：乙方確保規(guī)范、安全地完成上述安裝內(nèi)容，安裝過程中如發(fā)生人身、財產(chǎn)的損害事故的，乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任或者損失，與甲方無關(guān);

六、安裝報酬的結(jié)算支付時間：_________________

七、違約責(zé)任：乙方每逾期一天，支付違約金________元;甲方逾期付款的，按照每日萬分之二點一賠償利息損失;

八、如因本協(xié)議書發(fā)生糾紛的，雙方協(xié)商解決，不成時交由_______________縣人民法院裁判。

九、本協(xié)議書經(jīng)雙方簽章后生效，協(xié)議書一式二份，雙方各一份。

甲方：______________乙方：_________________

________年________月________日

第4篇 機電工程施工設(shè)備安裝合約書

甲方：______________法定代表人：_________________

廠長乙方：_________________

甲方因業(yè)務(wù)需要，由乙方安裝部分產(chǎn)品，雙方經(jīng)過協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議書：

一、安裝的項目名稱和地點：_________________

二、安裝的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和安裝報酬：名稱：_________________規(guī)格：_________________型號：_________________數(shù)量：_________________安裝：_________________合計：_________________

三、完成安裝的期限：從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。

四、安裝的質(zhì)量要求：_________________

五、安裝的安全責(zé)任：乙方確保規(guī)范、安全地完成上述安裝內(nèi)容，安裝過程中如發(fā)生人身、財產(chǎn)的損害事故的，乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任或者損失，與甲方無關(guān);

六、安裝報酬的結(jié)算支付時間：_________________

七、違約責(zé)任：乙方每逾期一天，支付違約金________元;甲方逾期付款的，按照每日萬分之二點一賠償利息損失

八、如因本協(xié)議書發(fā)生糾紛的，雙方協(xié)商解決，不成時交由_______________縣人民法院裁判。

九、本協(xié)議書經(jīng)雙方簽章后生效，協(xié)議書一式二份，雙方各一份。

甲方：______________乙方：_________________

________年________月________日

第5篇 機電工程施工合同

發(fā)包方(以下稱甲方)：_________________________

承包方(以下稱乙方)：_________________________

根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。

第一條、工程項目

一、工程名稱：_____安裝工程

二、工程地點：_____

三、承包方式：包工、包機械、包安全

第二條、工程期限

合同工期總?cè)諝v天數(shù)_____天

第三條、工程價款、結(jié)算及付款方式

本合同實行固定單價按實結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組_____元/組(一組_____塊電池板)。

1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方確認(rèn)工程量后，對其進行費用的核定。

3、工程量的確認(rèn)，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價_____安裝組數(shù)進行費用結(jié)算。

4、費用支付，施工結(jié)束后，甲方_____日內(nèi)支付相關(guān)工程費用.

第四條、甲乙方責(zé)任

1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。

2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于_____cm。

3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。

5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條、件進行維修。

第五條、安全施工

乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關(guān)人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔(dān)。

第六條、獎懲責(zé)任

1、如_____月_____日前安裝達(dá)到_____光伏板安裝，則按_____元標(biāo)準(zhǔn)進行結(jié)算。

2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的_____%向守約方支付違約金。

第七條、糾紛解決辦法因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第八條、附則

本合同一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份，自雙方代表簽字。

甲方：______________________乙方：______________________

代表人：___________________代表人：_____________________

電話：______________________電話：______________________

日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日

第6篇 建設(shè)機電工程施工合同

甲方： 乙方：

地址： 地址：

郵編： 郵編：

電話： 電話：

法定代表人(委托代理人)：

法定代表人(委托代理人)：

開戶行： 開戶行：

賬戶： 賬戶：

甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責(zé)任，依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條 工程名稱 (指分包部分之間工程名稱)

第二條 工程地點 。

第三條 工程范圍 。

第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 可依照工程施工詳圖、施工說明書及《安裝工程施工驗收技術(shù)規(guī)范》列出)。

第五條 承包人 (如按預(yù)算實行包工包料，屬于總承包人及發(fā)包人負(fù)責(zé)供應(yīng)之材料，分包人應(yīng)將材料品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、技術(shù)要求等用附表詳細(xì)注明)。

第六條 工程總價 本工程包價計人民幣 元整。

第七條 工程包價 本工程包價計人民幣 元整(本工程全部總造價減去發(fā)包人及總承包人供應(yīng)材料總值)。

第八條 付款辦法

第九條 工程期限 按本合同第三條的工程范圍自 年 月 日開工至 年 月 日止全部完工。

第十條 中間開工 本工程范圍內(nèi)的 工程，自 年 月 日開工于 年 月 日完成交工。 第十一條 雙方聯(lián)系制度及協(xié)作辦法 。

第十二條 關(guān)于工程保密辦法 。

第十三條 違約責(zé)任 。

第十四條 特殊條款 。

第十五條 合同有效期限，本合同自雙方簽字蓋章后立即生效，在全部工程竣工，辦理交工驗收款項結(jié)清后失效。

第十六條 合同份數(shù) 本合同正式兩份，雙方各執(zhí)一份，副本 份，總承包人收執(zhí) 份(其中送撥款銀行及發(fā)包人各一份)分包方收執(zhí) 份。

第十七條 合同附件

總承包人： 負(fù)責(zé)人： 地址： 電話：

分 包 方： 負(fù)責(zé)人： 地址： 電話： 年 月 日訂立

附表1： 工程項目一覽表 工程預(yù)算號 工程名稱 單位 工程數(shù)量 預(yù)算(概算) 價值 預(yù)定工期 開工 竣工

備注

附表2： 總承包人(發(fā)包人)負(fù)責(zé)供應(yīng)材料表 品種 規(guī)格 單位 數(shù)量 交貨時間 交貨地點 備注