歡迎光臨管理者范文網(wǎng)
當(dāng)前位置:管理者范文網(wǎng) > 合同范本 > 買賣合同

窗簾買賣合同(13份范本)

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):100

窗簾買賣合同

第1篇 20xx年窗簾買賣合同

1.20xx年窗簾買賣合同樣本

甲方:

乙方:

工程項目:

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它法律、法規(guī),遵循平等、自愿和誠實信用原則簽訂本合同。

第一條:工程概況及內(nèi)容

工程名稱:思源實驗學(xué)校實驗室、圖書室等功能室窗簾制作安裝,包工包料包稅,乙方免費提供窗簾運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、測量服務(wù)。

第二條:交貨時間

簽訂合同后15日內(nèi)安裝完畢,逾期未安裝完畢,乙方向甲方支付每日1%的罰金。

第三條:面料型號

按照甲方指定的面料型號。

第四條:工程造價

學(xué)校需安裝窗簾總面積約為295米,每米價格為壹佰叁拾元。最后結(jié)算以實際發(fā)生數(shù)量為準(zhǔn)。

第五條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1、符合國家、行業(yè)的相關(guān)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)施工規(guī)范,質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良等級。

2、乙方必須根據(jù)甲方選定的材料、款項等方面的要求進(jìn)行加工生產(chǎn),在乙方進(jìn)行安裝中,如果甲方發(fā)現(xiàn)材料與所指定的樣板不符,有權(quán)要求乙方返工,所造成的損失由乙自行承擔(dān)。

3、窗簾平整、控制器操作靈活。

4、安裝牢固,感觀效果好。

第六條:甲方責(zé)任

1、與乙方確定安裝位置及質(zhì)量要求。

2、對承包質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

3、派人隨乙方負(fù)責(zé)開、關(guān)門,提供安裝條件,包括電等。

第七條:乙方責(zé)任

1、遵守國家安全操作規(guī)程。

2、服從甲方關(guān)于施工進(jìn)度,質(zhì)量等方面的各項要求。

3、乙方有關(guān)人員除執(zhí)行本合同需要外,不得損壞原有裝修的物件。

第八條:驗收

以國家或行業(yè)的施工驗收規(guī)范及本合同第五條約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。

第九條:付款方式

窗簾安裝完成驗收合格后付貨款總價的80%,余款扣除4000元的質(zhì)量保證金外,在二個月內(nèi)付給乙方。質(zhì)量保證金在保質(zhì)期滿后付給乙方。

第十條:保修

1、除本合同已約定的外,乙方應(yīng)按國家關(guān)于質(zhì)量保修的規(guī)定,對承包項目承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。

2、本合同所指項目完工驗收合格之日起一年,如因窗簾質(zhì)量及窗簾安裝原因?qū)е碌姆敌?,乙方?yīng)立即無條件的給予維修,甲方不再為此向乙方支付費用。如因甲方人為損壞的情況下,甲方需自行購買其損壞配件。

第十一條:本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字生效。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

2.20xx年窗簾買賣合同樣本

甲方:(以下簡稱甲方)

乙方:(以下簡稱乙方)

根據(jù)甲方開展新辦公室工作需要,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),同意在新辦公室定制安裝陽光面料、韓國柔紗簾窗簾,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,特訂立以下協(xié)議:

一、項目名稱:辦公室外圍安裝陽光面料,內(nèi)圍安裝韓國柔紗簾面料、窗簾

二、項目內(nèi)容:辦公室為(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、黨支部副書記、財務(wù)總監(jiān)、設(shè)計部、質(zhì)安部、工程部、人力資源部、行政部、經(jīng)營部、會議室、財務(wù)室)

三、質(zhì)量:按貴公司選擇的樣品進(jìn)行加工安裝、按貴公司選擇的面料要求達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

四、工期:20_年12月6日-20_年12月23日完工。

五、驗收:完工后,經(jīng)貴公司驗收。

六、付款方式:本工程完工后經(jīng)貴公司驗收合格后,一次性付清。

七、本協(xié)議未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

八、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各持一份。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):代表:代表:

日期:年月日日期:年月日

3.20xx年窗簾買賣合同樣本

甲方:乙方:

甲方因業(yè)務(wù)需要向乙方訂購一批窗簾,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂本協(xié)議,具體條款如下:

1、工程概況及內(nèi)容:

乙方向甲方位于的大樓提供窗簾的加工、安裝,具體窗簾的規(guī)格、金額、樣式詳見協(xié)議附件。

2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù):

乙方按照甲方訂購窗簾的樣式、花色品種、安裝要求,進(jìn)行工程施工。窗簾工程從交工之日起一年。如因窗簾質(zhì)量及安裝原因?qū)е碌姆敌?,乙方無條件給予維修;如屬甲方人為損壞情況,甲方需自行購買其損壞配件,由乙方負(fù)責(zé)維修,并承擔(dān)相應(yīng)的維修費用。

3、付款方式:本窗簾工程最終協(xié)議價為人民幣元整。從本協(xié)議簽定之日甲方需先向乙方預(yù)交協(xié)議總價50%

4、雙方權(quán)利及違約責(zé)任

1)在執(zhí)行協(xié)議期間甲方應(yīng)為乙方施工提供便利,協(xié)助乙方辦理有關(guān)的出入登記手續(xù)。乙方在安裝期間應(yīng)注意保持好甲方各房間衛(wèi)生,做好安裝廢料的收集,不得損壞原有裝修和擺放的物件。

2)在執(zhí)行協(xié)議期間,甲方如需變更窗簾樣式、更換布料、增加窗簾數(shù)量應(yīng)提前五天書面通知乙方,雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議,甲方并承擔(dān)相應(yīng)增加的費用。

3)因一方原因,造成協(xié)議無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理協(xié)議終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方因協(xié)議終止導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失;

4)倘若因甲方裝修未完工,或窗戶墻體有問題,影響乙方施工,導(dǎo)致工程不能按期完工,甲方應(yīng)同意乙方延期交工。

5、協(xié)議爭議的解決方式

雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列任一種方式解決:

1)向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;

2)向協(xié)議簽訂地人民法院起訴。

6、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。本協(xié)議的附件與本協(xié)議具有同等法律效力。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

代表(簽字):代表(簽字):

簽約地點:

簽約日期:年月日

4.20xx年窗簾買賣合同樣本

甲方:

地址:

乙方:

地址:

甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》,本著平等互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就窗簾購銷事宜達(dá)成共識,簽訂本合同。

名稱數(shù)量單價總計

共計金額:

一、付款方式:

乙方安裝完畢,甲方驗收合格后,乙方需提供正式發(fā)票,甲方一次性付清。

二、乙方責(zé)任:

窗簾的類型、規(guī)格、顏色、材質(zhì)、按甲方要求的樣板進(jìn)行生產(chǎn),安裝.于_______年__月__日前安裝完畢。

三、甲方責(zé)任:

1、甲方須準(zhǔn)時向乙方支付貨款。

2、甲方訂購后中途不得更改,如甲方中途更改,由此引起的損失由甲方增加等值經(jīng)費與乙方。

3、乙方于約定時間安裝完畢,甲方于七個工作日內(nèi)進(jìn)行驗收,未提出異議或逾期驗收,均視為驗收合格。

四、違約責(zé)任:

1、乙方若因自身原因而延誤交付安裝,每超過一天,須按合同總額2%日向甲方支付違約金。

2、甲方未按時支付貨款,每超過一天,須按合同總額2%日向乙方支付違約金。

五、質(zhì)量保證及售后服務(wù):

乙方提供窗簾部分半年免費保修,配件部分提供一年免費保修(人為損壞除外)

六、補(bǔ)充條款:

1.窗簾高度實際:2.75米,超過2.75米的高度接高度接多少算多少。

七、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,如有未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

甲方:乙方:

簽約代表:簽約代表:

電話:電話:

日期:日期:

公對公轉(zhuǎn)帳帳戶和帳號:

公司名稱:

開戶銀行:

帳號:

5.20xx年窗簾買賣合同樣本

甲方:

地址:

乙方:

地址:

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方本著平等、自愿、互惠互利和誠實守信的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就xx8至19樓窗戶窗簾購銷事宜達(dá)成共識,簽訂本合同。

一、合同價款及付款方式:

1、本合同總價款為人民幣

2、本合同簽訂后,甲方向乙方支付定金進(jìn)行生產(chǎn),在乙方將窗簾送至甲方指定的工地,經(jīng)甲方驗收合格,甲方支付全款的95%,剩余5%作為質(zhì)保金,一年后付清。

二、乙方責(zé)任:

窗簾的類型、規(guī)格、顏色、材質(zhì)、按甲方要求的樣板進(jìn)行生產(chǎn)加工,并于年月日前安裝完畢。

三、甲方責(zé)任:

1、甲方須按合同約定時間向乙方支付貨款。

2、甲方訂購后中途不得更改,如甲方中途更改,由此引起的損失由甲方增加等值經(jīng)費給乙方。

3、乙方按約定時間加工并安裝完畢后,甲方于安裝完畢后七個工作日內(nèi)進(jìn)行驗收,未提出異議或逾期驗收,均視為驗收合格。

四、違約責(zé)任:

1、乙方若因自身原因而延誤交付安裝,每超過一天,須按合同總額的1%每日向甲方支付違約金。

2、由于甲方原因,乙方未能按時進(jìn)場安裝,甲方負(fù)全部責(zé)任,甲方必須按約定時間把貨款全部支付給乙方,每超過一天,須按合同總額的1%每日向乙方支付違約金。

五、質(zhì)量保證及售后服務(wù):

乙方提供窗簾部分一年免費保修,配件部分提供一年免費保修(人為損壞除外)。

六、補(bǔ)充條款:

1、本合同金額為不含增值稅金額,含稅價加3%。

2、每副成品窗簾車前與車后會有20-30cm的誤差,這視為正常情況。

七、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,如有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商后解決。

甲方:乙方:

簽約代表:簽約代表:

電話:電話:

日期:日期:

第2篇 窗簾買賣服務(wù)合同

2023窗簾買賣服務(wù)賣方:

買方:

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款,以資共同信守。

一、增加項目總價:合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整。注:該單價、總價,如未作特別說明,均已包含了材料費、制作費、安裝費、運(yùn)輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整,以下兩種方式由甲方自愿選擇:當(dāng)面交付現(xiàn)金;通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為____日。

3.交貨、安裝地點:________________________________________

四、違約責(zé)任違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售,每逾期1天,應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的.窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運(yùn)輸費用,并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款,每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,可由人民法院判決。

七、本合同于________年____月____日簽訂,合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。八、其他約定本合同的未盡事宜,雙方另定補(bǔ)充協(xié)議,將成為本合同的一部分,具有同等的法律效應(yīng)。補(bǔ)充條款

甲方:乙方:

傳真:傳真:

電話:電話:

第3篇 窗簾買賣合同范本

賣方:(乙方)

買方:(甲方)

根據(jù)《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款,以資共同信守。

一、增加項目總價:

合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫¥ 元 )。(不含稅收,如需開發(fā)票另加6%稅收)注:該單價、總價,如未作特別說明,均已包含了材料費、制作費、安裝費、運(yùn)輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式

安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫¥ 元 ) ,以下兩種方式由甲方自愿選擇:(1)當(dāng)面交付現(xiàn)金;(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、 交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為10日 。

3.交貨、安裝地點:________________________________________

四、違約責(zé)任

(1)違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售,每逾期1天,應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾 坐墊 臺布 應(yīng)賠償乙方的運(yùn)輸費用,并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4. 甲方逾期付款,每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,可由人民法院判決。

七、本合同于____年__月__日簽訂,合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、 其他約定

本合同的未盡事宜,雙方另定補(bǔ)充協(xié)議,將成為本合同的一部分,具有同等的法律效應(yīng)。

補(bǔ)充條款

甲方: 乙方:

傳真: 傳真:

電話: 電話:

第4篇 窗簾買賣及安裝合同

2023窗簾買賣及安裝賣方:(乙方)

買方:(甲方)

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款,以資共同信守。

一、增加項目總價:合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整(小寫元)。(不含稅收,如需開發(fā)票另加6%稅收)注:該單價、總價,如未作特別說明,均已包含了材料費、制作費、安裝費、運(yùn)輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式

安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整(小寫元),以下兩種方式由甲方自愿選擇:

(1)當(dāng)面交付現(xiàn)金;

(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為____日。

3.交貨、安裝地點:________________________________________

四、違約責(zé)任

(1)違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售,每逾期1天,應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的.窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運(yùn)輸費用,并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款,每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,可由人民法院判決。

七、本合同于________年____月____日簽訂,合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、其他約定本合同的未盡事宜,雙方另定補(bǔ)充協(xié)議,將成為本合同的一部分,具有同等的法律效應(yīng)。補(bǔ)充條款甲方:乙方:傳真:傳真:電話:電話:________年____月____日20________年____月____日窗簾買賣合同范本二甲方:馬鞍山xx公司乙方:____市紅蘋果窗簾布藝銷售中心根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī),甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達(dá)成一致意見,具體事項如下:

一:名稱、價格、數(shù)量、金額:注:以上合同總價根據(jù)現(xiàn)場實際結(jié)算;包括運(yùn)抵甲方的運(yùn)費及安裝調(diào)試費等。

二:產(chǎn)品要求:具體規(guī)格、尺寸、款式詳見清單明細(xì),顏色、款式按甲方確定為準(zhǔn)。質(zhì)量符合國家技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符,甲方有權(quán)拒收或退貨,由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和后果由乙方承擔(dān)。

三:交貨及安裝地點:____省馬____市海外海大樓偉星辦公樓。

四:結(jié)算方式:貨送到地安裝時間為2天,經(jīng)驗收合格后無質(zhì)量問題付款,付款時乙方提供正式發(fā)票。

五:交貨及安裝時間:在________年____月____日前交貨及安裝完畢。六:驗收標(biāo)準(zhǔn):產(chǎn)品驗收要根據(jù)上面第二條產(chǎn)品要求驗收。

七:安全責(zé)任:產(chǎn)品在裝卸、運(yùn)輸、安裝過程中安全責(zé)任事故由乙方自行承擔(dān)。

八:解決合同糾紛的方式:執(zhí)行合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。

九:本合同一式六份,雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效,貨款結(jié)清時終止。

甲方(章):乙方(章):

法人代表:法人代表:

委托代理人:委托代理人:

經(jīng)辦人:經(jīng)辦人:

第5篇 小區(qū)窗簾買賣及安裝合同

2023小區(qū)窗簾買賣及安裝賣方:(乙方)

買方:(甲方)

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款,以資共同信守。

一、增加項目總價:合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整(小寫¥元)。

(不含稅收,如需開發(fā)票另加6%稅收)注:該單價、總價,如未作特別說明,均已包含了材料費、制作費、安裝費、運(yùn)輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整(小寫¥元),以下兩種方式由甲方自愿選擇:

(1)當(dāng)面交付現(xiàn)金;

(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為10日。

3.交貨、安裝地點:________________________________________

四、違約責(zé)任

(1)違約責(zé)任1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售,每逾期1天,應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運(yùn)輸費用,并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款,每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,可由人民法院判決。

七、本合同于____年__月__日簽訂,合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、其他約定本合同的未盡事宜,雙方另定補(bǔ)充協(xié)議,將成為本合同的一部分,具有同等的法律效應(yīng)。

補(bǔ)充條款_________________________

甲方:乙方:

傳真:傳真:

電話:電話:

第6篇 窗簾買賣合同

賣方:(乙方)

買方:(甲方)

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款,以資共同信守。

一、增加項目總價:

合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫¥ 元 )。(不含稅收,如需開發(fā)票另加6%稅收)注:該單價、總價,如未作特別說明,均已包含了材料費、制作費、安裝費、運(yùn)輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式

安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫¥ 元 ) ,以下兩種方式由甲方自愿選擇:(1)當(dāng)面交付現(xiàn)金;(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、 交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為10日 。

3.交貨、安裝地點:________________________________________

四、違約責(zé)任

(1)違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售,每逾期1天,應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾 坐墊 臺布 應(yīng)賠償乙方的運(yùn)輸費用,并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4. 甲方逾期付款,每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,可由人民法院判決。

七、本合同于____年__月__日簽訂,合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、 其他約定

本合同的未盡事宜,雙方另定補(bǔ)充協(xié)議,將成為本合同的一部分,具有同等的法律效應(yīng)。

補(bǔ)充條款

甲方: 乙方:

傳真: 傳真:

第7篇 窗簾買賣安裝合同書

賣方:

買方:

根據(jù)《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款,以資共同信守。

一、增加項目總價:合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整。注:該單價、總價,如未作特別說明,均已包含了材料費、制作費、安裝費、運(yùn)輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整,以下兩種方式由甲方自愿選擇:當(dāng)面交付現(xiàn)金;通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為10日。

3.交貨、安裝地點:________________________________________

四、違約責(zé)任違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售,每逾期1天,應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運(yùn)輸費用,并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款,每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,可由人民法院判決。

七、本合同于____年__月__日簽訂,合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、其他約定本合同的未盡事宜,雙方另定補(bǔ)充協(xié)議,將成為本合同的一部分,具有同等的法律效應(yīng)。補(bǔ)充條款

甲方:乙方:

傳真:傳真:

第8篇 酒店窗簾買賣合同書

甲方:

乙方:

經(jīng)雙方協(xié)商,現(xiàn)就芒果大酒店窗簾購銷一事達(dá)成如下協(xié)議:

1、大堂:紗編號,幅2.8米,實際窗寬尺寸___米,實際窗高尺寸為3.75米,按照窗戶定做價每米______元,,總計金額為人民幣_____元。

2、二樓紗編號,幅高2.8米,實際窗寬尺寸335米,實際窗高2.8米,按照窗戶定做價每米_____元,,總計金額為人民幣_________元。

3、會議室:布編號,幅高2.8米,紗編號幅高

2.8米,實際窗寬55米,窗高3.5米,按照窗戶定做價為每米____元,總計金額為人民幣______元,以上尺寸結(jié)算時,以雙方實際測量尺寸為準(zhǔn)。

4、工期要求:根據(jù)工程制作要求大堂會議室工期為____天完工。

5、驗收標(biāo)準(zhǔn):乙方按甲方要求制作,合同簽定后雙方不得違約,違約方負(fù)全部責(zé)任,乙方須精工細(xì)做,安裝到位。

6、付款方式:經(jīng)雙方商定,自合同簽定,甲方支付乙方工程制作定金______元,在乙方制做安裝完工后,甲方在一周內(nèi)完成驗收并付清余款,;

7、售后服務(wù):在乙方制作安裝完畢,交付甲方使用后,乙方有義務(wù)指導(dǎo)甲方正確使用,________年內(nèi)甲方在使用過程中出現(xiàn)問題乙方24小時內(nèi)做出處理意見。

本合同經(jīng)雙方代表簽字生效,雙方各執(zhí)一份,未盡事宜經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商解決。

甲方:

代表人:

乙方:

第9篇 窗簾買賣安裝合同

2023窗簾買賣安裝賣方:

買方:

根據(jù)《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款,以資共同信守。

一、增加項目總價:

合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整。注:該單價、總價,如未作特別說明,均已包含了材料費、制作費、安裝費、運(yùn)輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式

安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整,以下兩種方式由甲方自愿選擇:當(dāng)面交付現(xiàn)金;通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為10日。

3.交貨、安裝地點:________________________________________

四、違約責(zé)任

違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售,每逾期1天,應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運(yùn)輸費用,并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款,每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,可由人民法院判決。

七、本合同于____年__月__日簽訂,合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、其他約定

本合同的未盡事宜,雙方另定補(bǔ)充協(xié)議,將成為本合同的一部分,具有同等的法律效應(yīng)。

補(bǔ)充條款

甲方:乙方:

傳真:傳真:

第10篇 窗簾項目買賣合同

2023窗簾項目買賣賣方:買方:

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款,以資共同信守。

一、增加項目總價:合同增加項目為坐墊張;窗簾個;臺裙張總價為人民幣大寫元整。

注:該單價、總價,如未作特別說明,均已包含了材料費、制作費、安裝費、運(yùn)輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整,以下兩種方式由甲方自愿選擇:

當(dāng)面交付現(xiàn)金;

通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為____日。

3.交貨、安裝地點:________________________________________

四、違約責(zé)任

違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售,每逾期1天,應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的.窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運(yùn)輸費用,并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款,每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,可由人民法院判決。

七、本合同于________年____月____日簽訂,合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、其他約定本合同的未盡事宜,雙方另定補(bǔ)充協(xié)議,將成為本合同的一部分,具有同等的法律效應(yīng)。補(bǔ)充條款甲方:乙方:傳真:傳真:電話:電話:________年____月____日20________年____月____日窗簾買賣合同范本二甲方:馬鞍山__公司乙方:____市紅蘋果窗簾布藝銷售中心根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī),甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達(dá)成一致意見,具體事項如下:

一:名稱、價格、數(shù)量、金額:注:以上合同總價根據(jù)現(xiàn)場實際結(jié)算;包括運(yùn)抵甲方的運(yùn)費及安裝調(diào)試費等。

二:產(chǎn)品要求:具體規(guī)格、尺寸、款式詳見清單明細(xì),顏色、款式按甲方確定為準(zhǔn)。質(zhì)量符合國家技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符,甲方有權(quán)拒收或退貨,由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和后果由乙方承擔(dān)。

三:交貨及安裝地點:____省馬____市海外海大樓偉星辦公樓。

四:結(jié)算方式:貨送到地安裝時間為2天,經(jīng)驗收合格后無質(zhì)量問題付款,付款時乙方提供正式發(fā)票。

五:交貨及安裝時間:在________年____月____日前交貨及安裝完畢。六:驗收標(biāo)準(zhǔn):產(chǎn)品驗收要根據(jù)上面第二條產(chǎn)品要求驗收。

七:安全責(zé)任:產(chǎn)品在裝卸、運(yùn)輸、安裝過程中安全責(zé)任事故由乙方自行承擔(dān)。

八:解決合同糾紛的方式:執(zhí)行合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。

九:本合同一式六份,雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效,貨款結(jié)清時終止。

甲方:乙方:法人代表:法人代表:

第11篇 窗簾買賣合同標(biāo)準(zhǔn)范本

甲方:桂林xx酒店(以下簡稱甲方)

乙方:南寧xx(以下簡稱乙方)

經(jīng)雙方協(xié)商,現(xiàn)就芒果大酒店窗簾購銷一事達(dá)成如下協(xié)議:

1、大堂:紗編號(8),幅2.8米,實際窗寬尺寸___米,實際窗高尺寸為3.75米,按照窗戶定做價每米______元,(做簾頭每米按窗寬加60元米如不做則不處),總計金額為人民幣_____元。

2、二樓紗編號(8),幅高2.8米,實際窗寬尺寸335米,實際窗高2.8米,按照窗戶定做價每米_____元,(做簾頭每米窗寬加60元,如不做則不算),總計金額為人民幣_________元。

3、會議室:布編號(18),幅高2.8米,紗編號(18)幅高

2.8米,實際窗寬55米,窗高3.5米,按照窗戶定做價為每米____元,總計金額為人民幣______元,以上尺寸結(jié)算時,以雙方實際測量尺寸為準(zhǔn)。

4、工期要求:根據(jù)工程制作要求大堂會議室工期為____天完工。

5、驗收標(biāo)準(zhǔn):乙方按甲方要求制作,合同簽定后雙方不得違約,違約方負(fù)全部責(zé)任,乙方須精工細(xì)做,安裝到位。

6、付款方式:經(jīng)雙方商定,自合同簽定,甲方支付乙方工程制作定金______元,在乙方制做安裝完工后,甲方在一周內(nèi)完成驗收并付清余款,(一周內(nèi)甲方未驗收視為驗收合格);

7、售后服務(wù):在乙方制作安裝完畢,交付甲方使用后,乙方有義務(wù)指導(dǎo)甲方正確使用,________年內(nèi)甲方在使用過程中出現(xiàn)問題(非人為損壞)乙方24小時內(nèi)做出處理意見(處理過程中產(chǎn)生的任何費用由乙方承擔(dān))。

本合同經(jīng)雙方代表簽字生效,雙方各執(zhí)一份,未盡事宜經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商解決。

甲方:桂林xx酒店管理有限責(zé)任公司

代表人: 乙方:南寧xx

代表人:

開戶銀行:____市商業(yè)銀行 帳號:622xxxx002xxxx7461

地址:民族商場四樓家樂美布藝 電話:________年____月____日________年____月____日

第12篇 窗簾買賣xx版合同

范本 買賣合同以轉(zhuǎn)移標(biāo)的物 所有權(quán)為目的,因此出賣人負(fù)有轉(zhuǎn)移標(biāo)的物所有權(quán)歸買受人的義務(wù)。接下來小編為你帶來窗簾買賣合同范本,希望對你有幫助。 窗簾買賣合同范本一 賣方:(乙方) 買方:(甲方) 根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款,以資共同信守。

一、增加項目總價: 合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫 元 )。(不含稅收,如需開發(fā)票另加6%稅收)注:該單價、總價,如未作特別說明,均已包含了材料費、制作費、安裝費、運(yùn)輸費。

二、付款日期及結(jié)算方式 安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫 元 ) ,以下兩種方式由甲方自愿選擇:

(1)當(dāng)面交付現(xiàn)金;

(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。

三、 交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為____日 。

3.交貨、安裝地點:________________________________________

四、違約責(zé)任

(1)違約責(zé)任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售,每逾期1天,應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的.窗簾 坐墊 臺布 應(yīng)賠償乙方的運(yùn)輸費用,并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4. 甲方逾期付款,每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,可由人民法院判決。

七、本合同于________年____月____日簽訂,合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

八、 其他約定 本合同的未盡事宜,雙方另定補(bǔ)充協(xié)議,將成為本合同的一部分,具有同等的法律效應(yīng)。 補(bǔ)充條款 甲方: 乙方: 傳真: 傳真: 電話: 電話:________年____月____日 20________年____月____日 窗簾買賣合同范本二 甲方:馬鞍山xx公司 乙方:____市紅蘋果窗簾布藝銷售中心 根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī),甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達(dá)成一致意見,具體事項如下:

一:名稱、價格、數(shù)量、金額: 注:以上合同總價根據(jù)現(xiàn)場實際結(jié)算;包括運(yùn)抵甲方的運(yùn)費及安裝調(diào)試費等。

二:產(chǎn)品要求: 具體規(guī)格、尺寸、款式詳見清單明細(xì),顏色、款式按甲方確定為準(zhǔn)。質(zhì)量符合國家技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符,甲方有權(quán)拒收或退貨,由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和后果由乙方承擔(dān)。

三:交貨及安裝地點:____省馬____市海外海大樓偉星辦公樓。

四:結(jié)算方式:貨送到地安裝時間為2天,經(jīng)驗收合格后無質(zhì)量問題付款,付款時乙方提供正式發(fā)票。

五:交貨及安裝時間:在________年____月____日前交貨及安裝完畢。 六 :驗收標(biāo)準(zhǔn):產(chǎn)品驗收要根據(jù)上面第二條產(chǎn)品要求驗收。

七:安全責(zé)任:產(chǎn)品在裝卸、運(yùn)輸、安裝過程中安全責(zé)任事故由乙方自行承擔(dān)。

八:解決合同糾紛的方式:執(zhí)行合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。

九:本合同一式六份,雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效,貨款結(jié)清時終止。 甲方(章): 乙方(章): 法人代表: 法人代表: 委托代理人: 委托代理人: 經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人: 簽訂合同日期:

第13篇 2023年窗簾買賣合同

1.2023年窗簾買賣合同樣本

甲方:

乙方:

工程項目:

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它法律、法規(guī),遵循平等、自愿和誠實信用原則簽訂本合同。

第一條:工程概況及內(nèi)容

工程名稱:思源實驗學(xué)校實驗室、圖書室等功能室窗簾制作安裝,包工包料包稅,乙方免費提供窗簾運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、測量服務(wù)。

第二條:交貨時間

簽訂合同后15日內(nèi)安裝完畢,逾期未安裝完畢,乙方向甲方支付每日1%的罰金。

第三條:面料型號

按照甲方指定的面料型號。

第四條:工程造價

學(xué)校需安裝窗簾總面積約為295米,每米價格為壹佰叁拾元。最后結(jié)算以實際發(fā)生數(shù)量為準(zhǔn)。

第五條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1、符合國家、行業(yè)的相關(guān)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)施工規(guī)范,質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良等級。

2、乙方必須根據(jù)甲方選定的材料、款項等方面的要求進(jìn)行加工生產(chǎn),在乙方進(jìn)行安裝中,如果甲方發(fā)現(xiàn)材料與所指定的樣板不符,有權(quán)要求乙方返工,所造成的損失由乙自行承擔(dān)。

3、窗簾平整、控制器操作靈活。

4、安裝牢固,感觀效果好。

第六條:甲方責(zé)任

1、與乙方確定安裝位置及質(zhì)量要求。

2、對承包質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

3、派人隨乙方負(fù)責(zé)開、關(guān)門,提供安裝條件,包括電等。

第七條:乙方責(zé)任

1、遵守國家安全操作規(guī)程。

2、服從甲方關(guān)于施工進(jìn)度,質(zhì)量等方面的各項要求。

3、乙方有關(guān)人員除執(zhí)行本合同需要外,不得損壞原有裝修的物件。

第八條:驗收

以國家或行業(yè)的施工驗收規(guī)范及本合同第五條約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。

第九條:付款方式

窗簾安裝完成驗收合格后付貨款總價的80%,余款扣除4000元的質(zhì)量保證金外,在二個月內(nèi)付給乙方。質(zhì)量保證金在保質(zhì)期滿后付給乙方。

第十條:保修

1、除本合同已約定的外,乙方應(yīng)按國家關(guān)于質(zhì)量保修的規(guī)定,對承包項目承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。

2、本合同所指項目完工驗收合格之日起一年,如因窗簾質(zhì)量及窗簾安裝原因?qū)е碌姆敌?,乙方?yīng)立即無條件的給予維修,甲方不再為此向乙方支付費用。如因甲方人為損壞的情況下,甲方需自行購買其損壞配件。

第十一條:本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字生效。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

2.2023年窗簾買賣合同樣本

甲方:(以下簡稱甲方)

乙方:(以下簡稱乙方)

根據(jù)甲方開展新辦公室工作需要,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),同意在新辦公室定制安裝陽光面料、韓國柔紗簾窗簾,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,特訂立以下協(xié)議:

一、項目名稱:辦公室外圍安裝陽光面料,內(nèi)圍安裝韓國柔紗簾面料、窗簾

二、項目內(nèi)容:辦公室為(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、黨支部副書記、財務(wù)總監(jiān)、設(shè)計部、質(zhì)安部、工程部、人力資源部、行政部、經(jīng)營部、會議室、財務(wù)室)

三、質(zhì)量:按貴公司選擇的樣品進(jìn)行加工安裝、按貴公司選擇的面料要求達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

四、工期:20_年12月6日-20_年12月23日完工。

五、驗收:完工后,經(jīng)貴公司驗收。

六、付款方式:本工程完工后經(jīng)貴公司驗收合格后,一次性付清。

七、本協(xié)議未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

八、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各持一份。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):代表:代表:

日期:年月日日期:年月日

3.2023年窗簾買賣合同樣本

甲方:乙方:

甲方因業(yè)務(wù)需要向乙方訂購一批窗簾,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂本協(xié)議,具體條款如下:

1、工程概況及內(nèi)容:

乙方向甲方位于的大樓提供窗簾的加工、安裝,具體窗簾的規(guī)格、金額、樣式詳見協(xié)議附件。

2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù):

乙方按照甲方訂購窗簾的樣式、花色品種、安裝要求,進(jìn)行工程施工。窗簾工程從交工之日起一年。如因窗簾質(zhì)量及安裝原因?qū)е碌姆敌蓿曳綗o條件給予維修;如屬甲方人為損壞情況,甲方需自行購買其損壞配件,由乙方負(fù)責(zé)維修,并承擔(dān)相應(yīng)的維修費用。

3、付款方式:本窗簾工程最終協(xié)議價為人民幣元整。從本協(xié)議簽定之日甲方需先向乙方預(yù)交協(xié)議總價50%

4、雙方權(quán)利及違約責(zé)任

1)在執(zhí)行協(xié)議期間甲方應(yīng)為乙方施工提供便利,協(xié)助乙方辦理有關(guān)的出入登記手續(xù)。乙方在安裝期間應(yīng)注意保持好甲方各房間衛(wèi)生,做好安裝廢料的收集,不得損壞原有裝修和擺放的物件。

2)在執(zhí)行協(xié)議期間,甲方如需變更窗簾樣式、更換布料、增加窗簾數(shù)量應(yīng)提前五天書面通知乙方,雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議,甲方并承擔(dān)相應(yīng)增加的費用。

3)因一方原因,造成協(xié)議無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理協(xié)議終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方因協(xié)議終止導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失;

4)倘若因甲方裝修未完工,或窗戶墻體有問題,影響乙方施工,導(dǎo)致工程不能按期完工,甲方應(yīng)同意乙方延期交工。

5、協(xié)議爭議的解決方式

雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列任一種方式解決:

1)向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;

2)向協(xié)議簽訂地人民法院起訴。

6、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。本協(xié)議的附件與本協(xié)議具有同等法律效力。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

代表(簽字):代表(簽字):

簽約地點:

簽約日期:年月日

4.2023年窗簾買賣合同樣本

甲方:

地址:

乙方:

地址:

甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》,本著平等互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就窗簾購銷事宜達(dá)成共識,簽訂本合同。

名稱數(shù)量單價總計

共計金額:

一、付款方式:

乙方安裝完畢,甲方驗收合格后,乙方需提供正式發(fā)票,甲方一次性付清。

二、乙方責(zé)任:

窗簾的類型、規(guī)格、顏色、材質(zhì)、按甲方要求的樣板進(jìn)行生產(chǎn),安裝.于_______年__月__日前安裝完畢。

三、甲方責(zé)任:

1、甲方須準(zhǔn)時向乙方支付貨款。

2、甲方訂購后中途不得更改,如甲方中途更改,由此引起的損失由甲方增加等值經(jīng)費與乙方。

3、乙方于約定時間安裝完畢,甲方于七個工作日內(nèi)進(jìn)行驗收,未提出異議或逾期驗收,均視為驗收合格。

四、違約責(zé)任:

1、乙方若因自身原因而延誤交付安裝,每超過一天,須按合同總額2%日向甲方支付違約金。

2、甲方未按時支付貨款,每超過一天,須按合同總額2%日向乙方支付違約金。

五、質(zhì)量保證及售后服務(wù):

乙方提供窗簾部分半年免費保修,配件部分提供一年免費保修(人為損壞除外)

六、補(bǔ)充條款:

1.窗簾高度實際:2.75米,超過2.75米的高度接高度接多少算多少。

七、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,如有未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

甲方:乙方:

簽約代表:簽約代表:

電話:電話:

日期:日期:

公對公轉(zhuǎn)帳帳戶和帳號:

公司名稱:

開戶銀行:

帳號:

5.2023年窗簾買賣合同樣本

甲方:

地址:

乙方:

地址:

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方本著平等、自愿、互惠互利和誠實守信的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就xx8至19樓窗戶窗簾購銷事宜達(dá)成共識,簽訂本合同。

一、合同價款及付款方式:

1、本合同總價款為人民幣

2、本合同簽訂后,甲方向乙方支付定金進(jìn)行生產(chǎn),在乙方將窗簾送至甲方指定的工地,經(jīng)甲方驗收合格,甲方支付全款的95%,剩余5%作為質(zhì)保金,一年后付清。

二、乙方責(zé)任:

窗簾的類型、規(guī)格、顏色、材質(zhì)、按甲方要求的樣板進(jìn)行生產(chǎn)加工,并于年月日前安裝完畢。

三、甲方責(zé)任:

1、甲方須按合同約定時間向乙方支付貨款。

2、甲方訂購后中途不得更改,如甲方中途更改,由此引起的損失由甲方增加等值經(jīng)費給乙方。

3、乙方按約定時間加工并安裝完畢后,甲方于安裝完畢后七個工作日內(nèi)進(jìn)行驗收,未提出異議或逾期驗收,均視為驗收合格。

四、違約責(zé)任:

1、乙方若因自身原因而延誤交付安裝,每超過一天,須按合同總額的1%每日向甲方支付違約金。

2、由于甲方原因,乙方未能按時進(jìn)場安裝,甲方負(fù)全部責(zé)任,甲方必須按約定時間把貨款全部支付給乙方,每超過一天,須按合同總額的1%每日向乙方支付違約金。

五、質(zhì)量保證及售后服務(wù):

乙方提供窗簾部分一年免費保修,配件部分提供一年免費保修(人為損壞除外)。

六、補(bǔ)充條款:

1、本合同金額為不含增值稅金額,含稅價加3%。

2、每副成品窗簾車前與車后會有20-30cm的誤差,這視為正常情況。

七、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,如有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商后解決。

甲方:乙方:

簽約代表:簽約代表:

電話:電話:

日期:日期:

窗簾買賣合同(13份范本)

賣方:買方:根據(jù)《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款,以資共同信守。一、增加項目總價:合同增加…
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式

相關(guān)窗簾信息

  • 窗簾買賣合同(13份范本)
  • 窗簾買賣合同(13份范本)100人關(guān)注

    賣方:買方:根據(jù)《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款,以資共同信守。一、增加項目總 ...[更多]

相關(guān)專題

買賣合同熱門信息