- 目錄
第1篇 關于追繳勞務費必殺技
工程施工勞務合同
發(fā)包人：
承包人：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規(guī)，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設工程勞務承包事項協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 工程概況
工作內容：
工程名稱：
工程范圍：
第二條 作業(yè)人員：
第三條 合同工期
開工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期為______天。
第四條 合同價款
1、合同價款為：_________元（人民幣），大寫：_______元。
2、合同價款的確定原則 _________。
第五條 合同價款的結算和支付
1、發(fā)包人應于每月___日對承包人完成的工程量給予核實結算并向承包人出具書面的結算單。
2、合同價款支付時間： _____。
第六條 工期延誤
1、非因承包人的原因造成工期延誤的，承包人不承擔任何責任。
第七條 材料機具供應
1、由承包人自備的工具須其自帶入現(xiàn)場，由發(fā)包人提供的機械設備、防護用具由發(fā)包人采購并供應到施工現(xiàn)場。
2、承包人應遵守和執(zhí)行發(fā)包人材料機具領用規(guī)定，對領用的材料、機具要與發(fā)包人共同清點，履行書面領、還手續(xù)，對借用的發(fā)包人的機具，要嚴格按操作規(guī)程使用，加強維修保養(yǎng)。
第八條 發(fā)包人的權利及義務
1、負責提供場地、道路、水電等具備施工條件的工程施工現(xiàn)場，負責工程施工的組織與協(xié)調及技術、質量、安全、場容等方面的交底。
2、負責于_______年_______月_______日提供施工圖紙_______套，提供必要技術資料和辦理施工洽商。
3、負責組織施工檢查、驗收，監(jiān)督承包人的工程進度、工程質量、安全生產及按圖施工情況，材料領用情況及行政管理事務。
4、負責解決施工中存在或發(fā)生的技術問題。
第九條 承包人的權利和義務
1、在施工生產過程中，承包人必須保證人員相對穩(wěn)定，不能隨意變更備案人員，服從發(fā)包人的統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一調動。
2、當發(fā)包人因故不能保證連續(xù)生產時，承包人在不影響發(fā)包人生產任務的前提下，可將隊伍進行臨時調整。
第十條 違約責任
1、發(fā)包人違約責任：
（1）由于發(fā)包人原因造成停工、窩工時應按實際發(fā)生情況向承包人賠償損失。停工、窩工應辦理書面洽商，方作為決算依據。發(fā)包人任務不足或因故不能繼續(xù)履行合同時，雙方協(xié)商后可提前終止合同。
（2）由于發(fā)包人施工人員指揮錯誤造成的工程質量問題，其經濟損失及有關責任由發(fā)包人承擔。
（3）發(fā)包人超過約定的支付時間不支付勞務費或決算價余款的，承包人可向發(fā)包人發(fā)出要求付款通知，發(fā)包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可與承包人協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議，經承包人同意后可延期支付發(fā)包人不按合同約定支付勞務費或決算價余款，雙方又未達成延期付款協(xié)議，承包人有權書面告知發(fā)包人理由，撤走其人員，并依法追索拖欠款及損失賠償費。
2、承包人違約責任：
（1）因承包人原因造成發(fā)包人工期延誤或工程質量嚴重不符合要求時，發(fā)包人可以終止合同，并要求承包人在_______日內退出施工現(xiàn)場，承包人應當退出施工現(xiàn)場，但發(fā)包人應在要求承包人退出施工現(xiàn)場的時限內，與承包人就結算事宜達成書面協(xié)議或由監(jiān)理公司、發(fā)包人、承包人共同對己完成的工程量進行簽認。
（2）承包人未按發(fā)包人選定的施工隊伍進場，發(fā)包人有權要求承包人進行更換、調整，承包人無法調整時，發(fā)包人有權暫不安排施工任務（窩工損失承包人自負），并書面通知承包人，直至終止合同。
（3）因承包人責任造成質量事故和延誤工期，其工料損失概由承包人承擔。
第十一條 合同爭議的解決
在履行合同過程中發(fā)生爭議，雙方首先進行協(xié)商，協(xié)商不成可向有關部門申請調解。當事人不愿和解、調解或和解、調解不成的，向被告住所地人民法院起訴。
第十二條 合同的生效與終止
1、本合同經雙方簽字蓋章后生效。
2、本合同在完成分包工作內容、結清工程決算尾款后，即宣告終止。
第十三條 本合同正本一式___份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)___份，備案留存一份，副本____份。
發(fā)包人：
_____年____月____日
承包人：
_____年____月____日
使用說明：發(fā)包人處一定要項目經理簽字并蓋項目部章（如果項目部無法蓋章，只有項目經理簽字，你需要尋找這個項目經理就是這個項目部的這方面的證據）。
2、結算單
使用說明：這個結算單，你大概搞一個和這類似的就可以了，主要是要發(fā)包人核對后寫上“核對無誤，張某某 6月7日”。這個是我給你示范的例子。你需要根據你自己情況來填寫。
3、催要短信或電話錄音
使用說明：如果不給錢，可以仿照這個給他發(fā)一個催款的短信或者微信或通話錄音。錄音中一定要把所欠的金額說清楚。
第2篇 勞務費結算合同
2023勞務費結算甲方:______________(勞務費收款方)
乙方:______________(勞務費支付方)
經甲方的居間介紹和工作,促使乙方與甲方的客戶達成數筆業(yè)務交易,完成勞務指標。
經甲乙雙方洽商現(xiàn)簽訂乙方應向甲方支付勞務費_____________元
一.勞務費支付方式和支付時間
在本協(xié)議簽訂后_____個工作日內乙方將應支付_____________元至甲方指定賬戶。
二.甲方收款銀行資料:_________________
開戶銀行:_________________
帳號:_________________
收款人:_________________
三.如發(fā)生糾紛,雙方友好協(xié)商解決,若協(xié)商不成,依據中國<<民事訴訟法>>有關
規(guī)定可提請本協(xié)議簽訂地的人民法院訴訟解決.
四.本協(xié)議一式兩份,雙方簽字生效,每方各執(zhí)一份,具同等法律效力。
甲方:_________________乙方:_________________
________________
簽字:_________________代表簽字:_________________
地址:_________________公司地址:_________________
_____年_____月_____日
第3篇 耕地種植勞務費合同
2023耕地種植勞務費甲方：_________________乙方：_________________
經甲乙雙方協(xié)商達成以下協(xié)議，甲方將位于普惠畝棉花地管理工作承包給乙方，每畝勞務費___________元，具體如下：_________________
自協(xié)議簽訂之日起，乙方負責播種，澆水，除草、打藥，乙方不負責澆冬水，檢面花可自行選擇。甲方讓乙方怎樣管理必須服從，不能務農時，如不按工序完成，由甲方雇傭短工由乙方來出錢，棉花選苗打頂定位10-15天，如有超時，雇傭短工費用由乙方負責，如出苗期間天氣下雨雇用短工，甲乙雙方各付費用一半，人身安全方面，如喝酒打架出了意外，甲方不負責，本人要遵紀守法，如有違法亂紀行為，給甲方造成經濟損失，甲方有權力不給支付剩余的管理費用，每月甲方付乙方生活費___________元。余下勞務費待執(zhí)行完協(xié)議時全部結清，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：_________________乙方：_________________
第4篇 代收合同勞務費合同
2023最新代收合同勞務費甲方：_________________
乙方：__________
甲乙雙方經友好協(xié)商，雙方本著互惠互利、共同發(fā)展、公平合理、權利義務相一致的原則，就甲方為乙方提供代收代付貨款一事達成如下一致條款，以便雙方恪守：
一、由于甲方沒有開通電子商務結算系統(tǒng)，無法及時安全代收代付貨款，乙方已開通電子結算系統(tǒng)，故甲方委托乙方代理甲方代收代付貨款。
二、鑒于乙方為甲方提供代收代付貨款的勞務服務工作，經雙方協(xié)商一致，甲方同意乙方按代收代付貨款的()收取勞務費(包括銀行間結算手續(xù)費在內)。如果在協(xié)議履行期間遇到銀行上調結算手續(xù)費，甲方應付乙方勞務費按銀行上調手續(xù)費比例相應調整。
三、乙方應收取的勞務費在代收代付每筆業(yè)務結算時同時扣除。
四、本協(xié)議履行期間為兩年。自年月日始至年月日止。
本協(xié)議到期前30日，如甲方仍需乙方提供代收代付勞務服務，應另行與乙方簽訂代收代付貨款協(xié)議書。
五、甲方委托乙方代收代付貨款服務提供相關信息如下：
公司名稱：_________________
開戶行：_________________
賬號：_________________
六、如甲方公司名稱、開戶行及賬號變更，甲方應在第一時間通知乙方，否則發(fā)生轉賬錯誤乙方不承擔賠償責任。
七、本協(xié)議履行期間任何一方無正當理由，不得解除本協(xié)議。如有特殊情況需要解除本協(xié)議，雙方應協(xié)商一致后方可解除本協(xié)議。
八、乙方對甲方商業(yè)秘密有保密的義務。
九、甲方保證委托乙方代收代付的貨款為合法生意發(fā)生的款項，甲方不得委托乙方代收代付違法款項。否則發(fā)生問題由甲方承擔法律責任。
十、本協(xié)議一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份。協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方 ___________
乙方 ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
第5篇 勞務費調差合同模板
甲方：_________________(付款方以下簡稱甲方)
乙方：_________________(收款方以下簡稱乙方)
甲乙雙方本著互惠互利的原則，經友好協(xié)商就乙方介紹客戶給甲方，幫助甲方銷售商品支付給乙方勞務費事宜訂立本協(xié)議書，以共同遵守。
一、雙方權利和義務
1、乙方介紹符合甲方要求的客戶，并協(xié)調甲方和客戶間的貿易關系，力爭促成甲方與購貨方成交;
2、在甲乙雙方簽訂該協(xié)議前，乙方需向甲方提供乙方公司的公司性質、注冊地、工商登記等本資料或者個人身份證件、住址、聯(lián)系方式等資料，并保證所提供的信息真實有效;
3、乙方須保證乙方是在中華人民共和國相關法律條款下允許操作此類中間業(yè)務的公司或者個人，否則由此引起的一切后果均由乙方自行負責;
4、乙方所介紹客戶給甲方，并促成甲方與客戶簽訂購銷合同。乙方應及時將與本次銷售有關的客戶信息反饋給甲方。乙方根據甲方提供與商品交易有關信息與客戶磋商業(yè)務;
5、甲方根據乙方與客戶達成的價格確認后正式對外簽約，并負責合同執(zhí)行等相關事宜;
6、甲方不得未經乙方同意私自與購貨方聯(lián)系;
7、甲方應按協(xié)議規(guī)定的時間按時全額支付給乙方勞務費。
二、勞務費確定
雙方協(xié)商并一致同意，甲方支付乙方的勞務費為人民幣(大寫金額：_________________)元。
三、支付時間
銷售執(zhí)行完畢后，或在甲方收到購貨方款項后的兩個工作日內，甲方將應支付乙方的勞務費支付給乙方。
四、支付方式
乙方提供稅務機關認可，且甲方可以接受的全額勞務費，甲方在收到該后向乙方支付本協(xié)議規(guī)定的勞務費，匯款到乙方指定的賬戶。
五、保密條款
甲乙雙方均應盡到足夠的保密義務，確保雙方之外的第三人不知悉本合同及相關的條款。
六、糾紛解決
因履行本合同或與本合同相關的事項而產生的爭議，合同雙方應本著友好之原則協(xié)商解決;如協(xié)商不成，任何一方有權向本合同簽訂地有管轄權的法院提起訴訟。
七、不可抗力
如果出現(xiàn)不可抗力，雙方在本協(xié)議中的義務在不可抗力影響范圍內，及其持續(xù)期間內將終止履行，但須雙方協(xié)商一致，任何一方均不會因此而承擔責任。
八、合同生效、終止
1.本合同一式兩份，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章之日起生效;
2.本協(xié)議履行完畢，自行失效。如果乙方未能促成甲方與客戶之間簽定合同且正式成交的，不得要求甲方支付勞務費，本協(xié)議失效。
九、其他事項
傳真件具有同等法律效力。未盡事宜，雙方應協(xié)商解決，補充協(xié)議具有同等法律效力。
甲方：_________________乙方：_________________
法定地址：_________________身份證號：_________________
住址：_________________
甲方簽章：_________________乙方簽章：_________________
聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：_________________
年月日年月日
第6篇 包工頭討要勞務費民事起訴狀
民事起訴狀
原告：劉xx
被告：李xx
被告：xx建筑工程有限公司
法定代表人：xxx
住所地：xx
被告：xx置業(yè)集團有限公司
住所地：xx
法定代表人：xxx
訴訟請求：
一、請求判令被告李xx向原告支付工程勞務費人民幣971500元及逾期利息人民幣14086元（利息按銀行同期貸款利率暫從竣工驗收之日2015年10月15日起計算至2016年2月14日止，實際計算至勞務費付清之日止）；
二、判令被告xx建筑工程有限公司就上述勞務費及利息承擔連帶支付責任；
三、判令xx置業(yè)集團有限公司在欠付工程款范圍內承擔責任；
四、本案訴訟費用由三被告承擔。
事實與理由：
位于xx縣xx街道xx大樓由被告xx置業(yè)集團有限公司（以下簡稱xx置業(yè)集團）開發(fā)，被告xx建筑工程有限公司（以下簡稱xx建筑公司）施工。xx建筑公司承包該工程后，將其轉包給被告李xx實際施工，李xx作為實際承包人將該工程的鋼筋制作安裝勞務部分包給原告，并于2013年9月6日與原告簽定《分項工程勞務合同》，約定承包方式為包工不包料，承包范圍為地下負14.6m至屋頂的所有鋼筋制作及安裝；結算單價為按建筑面積每平方米xx元計算；付款方式為按工程進行進行付款，全部完工支付工程款85%，余額待單位工程全部竣工驗收一次付清。
合同簽定后，原告組織人員及工具進場施工，并完成合同約定的全部勞務。xx大樓也于2015年10月15日竣工驗收。2016年1月24日，被告李xx與原告進行結算，應付原告工程款共計4401500元，扣除已付款338萬元，尚欠1021500元。2016年2月6日，項目各民工班組共同向被告xx置業(yè)集團討要勞務工資，被告xx置業(yè)集團以借支的形式向原告支付5萬元。以后，雖經原告多次向三被告催討，均未再支付。
原告認為，被告李xx作為工程的實際承包人，與原告簽定勞務分包合同，將工程的鋼筋制作及安裝勞務分包給原告，原告按約定完工，在雙方結算后，被告應當依照結算單的欠款金額向原告支付工程勞務費。被告xx建筑公司作為本案建設工程的承包人，其違反法律的禁止性規(guī)定，將自己承包的建設工程轉包給不具備相應資質條件的被告李xx，且對李xx施工過程中又疏于管理，是導致其拖欠原告工程勞務款的重要原因，故應當對李xx的付款義務承擔連帶清償責任。被告xx置業(yè)集團作為發(fā)包方應當在其未付的工程價款范圍內對原告承擔責任。
原告為支付鋼筋班組的民工工資，四處借債，現(xiàn)已借無可借，為維護自身合法權益，不得以向貴院提起訴訟，請求依法及時作出判決。
此致
xxx人民法院
具狀人：
二〇一六年月日
第7篇 勞務費違約利息上訴狀
原告：_________________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。
被告：_________________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。
訴訟請求：_________________
1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;
2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的違約金;
3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。
事實與理由：_________________
原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》，合同約定被告應當于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權證。然而直到__________年__________月__________日過后六個月，被告仍然未為原告辦理房屋所有權證。經原告多次催告，被告仍以各種理由推脫其責任，被告的行為嚴重損害的了原告的利益。
為此，原告為維護自身合法利益，特向人民法院提起訴訟，望貴院支持原告的訴訟請求。
此致
__________人民法院
具狀人：_________________
_____年_____月_____日
