- 目錄
第1篇 包工頭勞務承包合同模板
發(fā)包方：____________________________
承包方：____________________________
甲、乙雙方本著平等、互利和協(xié)商一致的原則，就南泉廣場工程施工的勞務人工費事宜，達成本合同條款如下，雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條工程概況
(一)工程名稱：____________________________
(二)工程地點：____________________________
(三)施工面積：____________________________
第二條承包范圍
人工挖運土石方、回填土;現(xiàn)澆砼工程(綜合)、支模(含腳手架)、鋼筋制作、安裝;預制構件制作、安裝;砌磚;鋪貼花崗石、廣場磚、柱面、柱頭、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水層;腳手架搭拆;梯踏步貼面砌、缸磚粘貼;建筑拆除(含除渣)、搭建臨設;零星估工等(除水電安裝及綠化工程外的所有工程)。
第三條承包金額
詳見本合同附件所包含的單價及名分項包干價。
承包金額的構成=單價×實收方量+上、下浮比例金額
本工程勞務人工費除綠化工程外，所有工程價格均已包括，不再另立項目，若有，現(xiàn)場根據(jù)實際情況確定。
本工程進場前乙方向甲方繳納五佰元保證金，工程順利進場15日后甲方退還保證金。主要分項工程單價附在本合同后面，作為合同附件。本單價已包含了管理費、工具費、交通費、保險費等一系列費用。
第四條工期(三個月)
(一)開工日期：____________________________
(二)竣工日期：____________________________
第五條施工技術要求
(一)每一項工程開工前由甲方施工技術人員向乙方交底，并以書面形式由乙方代表簽字。
(二)乙方代表必須指揮工人按技術交底和施工規(guī)范施工。先作樣板，達標后再施工。
(三)第一道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾個步驟進行，本工序完成驗收合格后，方可進行下一工序工作。
第六條雙方責任及工作
(一)甲方工作
1.提供食宿條件：
2.為乙方施工協(xié)調有關工作關系：
3.派施工管理班子駐現(xiàn)場，對工程進度，工程質量及施工步驟進行安排，指導乙方施工，并對質量安全工作進行監(jiān)督檢查。
(二)乙方工作
1.嚴格執(zhí)行合同中對工程工期、質量、安全的要求，調配甲方要求的相應工種及工人數(shù)量，服從施工人員的安排，按規(guī)范進行施工。
2.加強對工人的管理，教育工人遵紀守法，辦理流動人員務工的暫住證等相關手續(xù)。加強安全、防火、防盜意識。
3.組織工人文明施工、鋼筋工、電焊工等重要工種必須持證上崗，加強施工現(xiàn)場管理，做到工完場清。文明施工，周轉材料包干使用。①.扣件按3%，②.u形扣按15%，③。鋼管、鋼模按0.5%包干，全獎全賠。
第七條工程驗收
(一)工程質量，以國家工程質量檢驗評定標準的優(yōu)良等級進行要求以分項工程優(yōu)良確保分部工程優(yōu)良，分部工程確保單位工程優(yōu)良。
(二)以甲方施工人員及監(jiān)理工程師簽證為驗收依據(jù)。
(三)因乙方造成的質量問題返工，由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費損失。
(四)因甲方指揮錯誤造成的返工，由甲方按乙方已作部分的實際記工，以每人30元一天支付給乙方。
第八條人工費支付
(一)工程開工后，由甲方向乙方預支工人生活費，每人每月共借支代金卷250元，現(xiàn)金50元，每10天借支一次，總額控制。
(二)每30天根據(jù)形象進度計算工作量，若達到預計工期則支付總工作量的70%人工費用，完成工作量超出計劃量，則支付80%，達不到則支付60%。付款時必須扣除預支金額。如甲方不按時支付工資，乙方有權向甲方提出發(fā)放工資的要求或罷工。
(三)工程竣工、驗收合格、再計算總工作量，扣除總借支(預支代繳保險費)，交還借出的全部工具、設備、周轉材料、剩余材料、生活用品等，扣除損毀、短缺部份賠償后10日內付足總額的95%，余款一個月后付清。
(四)本工程若經有權單位評定質量標準為優(yōu)良工程，甲方按附件單價上浮30%結算;將乙方在施工期間的工具費報銷作為獎勵;若不能達到優(yōu)良，甲方則按附件單價下浮10%與乙方作結算。
第九條安全責任
乙方必須嚴格遵守甲方的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進行施工作業(yè)，因乙方違規(guī)操作造成的安全事故，由乙方全權負責，所發(fā)生的一切費用與甲方無關，工程施工期間乙方必須購買全部工人的人身意外傷害保險，保險金由乙方自理，乙方提交工人名單，甲方為乙方代辦保險手續(xù)。
第十條未盡事宜由雙方另行協(xié)商，并成為本合同之附件，雙方共同遵守。
第十一條其它約定
若乙方在施工過程中其工藝水平、工期達不到甲方要求，甲方則有權要求乙方無條件退場并不予進行結算，甲方所受的工期、信譽損失也不向乙方索賠。
第十二條本合同一式二份，甲乙雙方各捃一份，具同等法律效力，雙方簽字(蓋章)后生效，工程竣工驗收合格，結清尾款后自然失效。
甲方：__________________乙方：_________________
負責人：________________委托人：_______________
代表：__________________代表：_________________
簽約時間：____________年____________月___________日
第2篇 包工頭討要勞務費民事起訴狀
民事起訴狀
原告：劉xx
被告：李xx
被告：xx建筑工程有限公司
法定代表人：xxx
住所地：xx
被告：xx置業(yè)集團有限公司
住所地：xx
法定代表人：xxx
訴訟請求：
一、請求判令被告李xx向原告支付工程勞務費人民幣971500元及逾期利息人民幣14086元（利息按銀行同期貸款利率暫從竣工驗收之日2015年10月15日起計算至2016年2月14日止，實際計算至勞務費付清之日止）；
二、判令被告xx建筑工程有限公司就上述勞務費及利息承擔連帶支付責任；
三、判令xx置業(yè)集團有限公司在欠付工程款范圍內承擔責任；
四、本案訴訟費用由三被告承擔。
事實與理由：
位于xx縣xx街道xx大樓由被告xx置業(yè)集團有限公司（以下簡稱xx置業(yè)集團）開發(fā)，被告xx建筑工程有限公司（以下簡稱xx建筑公司）施工。xx建筑公司承包該工程后，將其轉包給被告李xx實際施工，李xx作為實際承包人將該工程的鋼筋制作安裝勞務部分包給原告，并于2013年9月6日與原告簽定《分項工程勞務合同》，約定承包方式為包工不包料，承包范圍為地下負14.6m至屋頂?shù)乃袖摻钪谱骷鞍惭b；結算單價為按建筑面積每平方米xx元計算；付款方式為按工程進行進行付款，全部完工支付工程款85%，余額待單位工程全部竣工驗收一次付清。
合同簽定后，原告組織人員及工具進場施工，并完成合同約定的全部勞務。xx大樓也于2015年10月15日竣工驗收。2016年1月24日，被告李xx與原告進行結算，應付原告工程款共計4401500元，扣除已付款338萬元，尚欠1021500元。2016年2月6日，項目各民工班組共同向被告xx置業(yè)集團討要勞務工資，被告xx置業(yè)集團以借支的形式向原告支付5萬元。以后，雖經原告多次向三被告催討，均未再支付。
原告認為，被告李xx作為工程的實際承包人，與原告簽定勞務分包合同，將工程的鋼筋制作及安裝勞務分包給原告，原告按約定完工，在雙方結算后，被告應當依照結算單的欠款金額向原告支付工程勞務費。被告xx建筑公司作為本案建設工程的承包人，其違反法律的禁止性規(guī)定，將自己承包的建設工程轉包給不具備相應資質條件的被告李xx，且對李xx施工過程中又疏于管理，是導致其拖欠原告工程勞務款的重要原因，故應當對李xx的付款義務承擔連帶清償責任。被告xx置業(yè)集團作為發(fā)包方應當在其未付的工程價款范圍內對原告承擔責任。
原告為支付鋼筋班組的民工工資，四處借債，現(xiàn)已借無可借，為維護自身合法權益，不得以向貴院提起訴訟，請求依法及時作出判決。
此致
xxx人民法院
具狀人：
二〇一六年月日
第3篇 最新包工頭勞務承包合同范本
發(fā)包方：____________________________
承包方：____________________________
甲、乙雙方本著平等、互利和協(xié)商一致的原則，就南泉廣場工程施工的勞務人工費事宜，達成本合同條款如下，雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條工程概況
（一）工程名稱：____________________________
（二）工程地點：____________________________
（三）施工面積：____________________________
第二條承包范圍
人工挖運土石方、回填土；現(xiàn)澆砼工程（綜合）支模（含腳手架）鋼筋制作、安裝；預制構件制作、安裝；砌磚；鋪貼花崗石、廣場磚、柱面、柱頭、瓜米石地面及抹灰；安砌青石路沿及草坪路沿；二布六油防水層；腳手架搭拆；梯踏步貼面砌、缸磚粘貼；建筑拆除（含除渣）搭建臨設；零星估工等（除水電安裝及綠化工程外的所有工程）
第三條承包金額
詳見本合同附件所包含的單價及名分項包干價。
承包金額的構成=單價×實收方量+上、下浮比例金額
本工程勞務人工費除綠化工程外，所有工程價格均已包括，不再另立項目，若有，現(xiàn)場根據(jù)實際情況確定。
本工程進場前乙方向甲方繳納五佰元 保證金 ，工程順利進場15日后甲方退還保證金。主要分項工程單價附在本合同后面，作為合同附件。本單價已包含了管理費、工具費、交通費、保險費等一系列費用。
第四條工期（三個月）
（一）開工日期：____________________________
（二）竣工日期：____________________________
第五條施工技術要求
（一）每一項工程開工前由甲方施工技術人員向乙方交底，并以書面形式由乙方代表簽字。
（二）乙方代表必須指揮工人按技術交底和施工規(guī)范施工。先作樣板，達標后再施工。
（三）第一道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾個步驟進行，本工序完成驗收合格后，方可進行下一工序工作。
第六條雙方責任及工作
（一）甲方工作
1.提供食宿條件：
2.為乙方施工協(xié)調有關工作關系：
3.派施工管理班子駐現(xiàn)場，對工程進度，工程質量及施工步驟進行安排，指導乙方施工，并對質量安全工作進行監(jiān)督檢查。
（二）乙方工作
1.嚴格執(zhí)行合同中對工程工期、質量、安全的要求，調配甲方要求的相應工種及工人數(shù)量，服從施工人員的安排，按規(guī)范進行施工。
2.加強對工人的管理，教育工人遵紀守法，辦理流動人員務工的暫住證等相關手續(xù)。加強安全、防火、防盜意識。
3.組織工人文明施工、鋼筋工、電焊工等重要工種必須持證上崗，加強施工現(xiàn)場管理，做到工完場清。文明施工，周轉材料包干使用。①?？奂?%，②。u形扣按15%，③。鋼管、鋼模按0.5%包干，全獎全賠。第七條工程驗收
（一）工程質量，以國家工程質量檢驗評定標準的優(yōu)良等級進行要求以分項工程優(yōu)良確保分部工程優(yōu)良，分部工程確保單位工程優(yōu)良。
（二）以甲方施工人員及監(jiān)理工程師簽證為驗收依據(jù)。
（三）因乙方造成的質量問題返工，由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費損失。
（四）因甲方指揮錯誤造成的返工，由甲方按乙方已作部分的實際記工，以每人30元一天支付給乙方。
第八條人工費支付
（一）工程開工后，由甲方向乙方預支工人生活費，每人每月共借支代金卷250元，現(xiàn)金50元，每10天借支一次，總額控制。
（二）每30天根據(jù)形象進度計算工作量，若達到預計工期則支付總工作量的70%人工費用，完成工作量超出計劃量，則支付80%，達不到則支付60%.付款時必須扣除預支金額。如甲方不按時支付 工資 ，乙方有權向甲方提出發(fā)放工資的要求或罷工。
（三）工程竣工、驗收合格、再計算總工作量，扣除總借支（預支代繳保險費），交還借出的全部工具、設備、周轉材料、剩余材料、生活用品等，扣除損毀、短缺部份賠償后10日內付足總額的95%，余款一個月后付清。
（四）本工程若經有權單位評定質量標準為優(yōu)良工程，甲方按附件單價上浮30%結算；將乙方在施工期間的工具費報銷作為獎勵；若不能達到優(yōu)良，甲方則按附件單價下浮10%與乙方作結算。
第九條安全責任
乙方必須嚴格遵守甲方的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進行施工作業(yè)，因乙方違規(guī)操作造成的安全事故，由乙方全權負責，所發(fā)生的一切費用與甲方無關，工程施工期間乙方必須購買全部工人的 人身意外傷害保險 ，保險金由乙方自理，乙方提交工人名單，甲方為乙方代辦保險手續(xù)。
第十條未盡事宜由雙方另行協(xié)商，并成為本合同之附件，雙方共同遵守。
第十一條其它約定
若乙方在施工過程中其工藝水平、工期達不到甲方要求，甲方則有權要求乙方無條件退場并不予進行結算，甲方所受的工期、信譽損失也不向乙方索賠。
第十二條本合同一式二份，甲乙雙方各捃一份，具同等法律效力，雙方簽字（蓋章）后生效，工程竣工驗收合格，結清尾款后自然失效。
甲方：__________________乙方：_________________
負責人：________________委托人：_______________
代表：__________________代表：_________________
簽約時間：____________年____________月___________日
附件基本單價表
基坑土方25元/m3
基坑砂巖120元/m3
管溝土方40元/m3
基坑澆砼25元/m3
模板12元/㎡
△鋼筋制安320元/t
加氣砼砌體25元/m3
△零星砌體45元/m3
墊層砼澆筑25元/m3
零星澆筑砼40元/m3
內、外抹灰3元/㎡
零星抹灰4元/㎡
△零星貼粘面磚20元/㎡
①表中除“△”外，其作均在結帳時按合同約定上浮或下浮比例。
②此表中未涉及的單價，凡在現(xiàn)場確定的如零星用工，上下車費等，按實結算，最后結算時不再進行上下浮比例范圍。
授權委托書
有限公司：
本人____________系______縣______鄉(xiāng)______村村長，特全權委托__________________（ 身份證 號：__________________）與貴司就____________及環(huán)境工程勞務輸出一事簽訂合同并組織生產。
特此委托
授權人：____________________
委托人：____________________
時間：______年_____月_____日
第4篇 包工頭勞務承包合同
發(fā)包方：____________________________
承包方：____________________________
甲、乙雙方本著平等、互利和協(xié)商一致的原則，就南泉廣場工程施工的勞務人工費事宜，達成本合同條款如下，雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條 工程概況
(一)工程名稱：____________________________
(二)工程地點：____________________________
(三)施工面積：____________________________
第二條 承包范圍
人工挖運土石方、回填土;現(xiàn)澆砼工程(綜合)、支模(含腳手架)、鋼筋制作、安裝;預制構件制作、安裝;砌磚;鋪貼花崗石、廣場磚、柱面、柱頭、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水層;腳手架搭拆;梯踏步貼面砌、缸磚粘貼;建筑拆除(含除渣)、搭建臨設;零星估工等(除水電安裝及綠化工程外的所有工程)。
第三條 承包金額
詳見本合同附件所包含的單價及名分項包干價。
承包金額的構成=單價×實收方量+上、下浮比例金額
本工程勞務人工費除綠化工程外，所有工程價格均已包括，不再另立項目，若有，現(xiàn)場根據(jù)實際情況確定。
本工程進場前乙方向甲方繳納五佰元保證金，工程順利進場15日后甲方退還保證金。主要分項工程單價附在本合同后面，作為合同附件。本單價已包含了管理費、工具費、交通費、保險費等一系列費用。
第四條 工期(三個月)
(一)開工日期：____________________________
(二)竣工日期：____________________________
第五條 施工技術要求
(一)每一項工程開工前由甲方施工技術人員向乙方交底，并以書面形式由乙方代表簽字。
(二)乙方代表必須指揮工人按技術交底和施工規(guī)范施工。先作樣板，達標后再施工。
(三)第一道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾個步驟進行，本工序完成驗收合格后，方可進行下一工序工作。
第六條 雙方責任及工作
(一)甲方工作
1.提供食宿條件：
2.為乙方施工協(xié)調有關工作關系：
3.派施工管理班子駐現(xiàn)場，對工程進度，工程質量及施工步驟進行安排，指導乙方施工，并對質量安全工作進行監(jiān)督檢查。
(二)乙方工作
1.嚴格執(zhí)行合同中對工程工期、質量、安全的要求，調配甲方要求的相應工種及工人數(shù)量，服從施工人員的安排，按規(guī)范進行施工。
2.加強對工人的管理，教育工人遵紀守法，辦理流動人員務工的暫住證等相關手續(xù)。加強安全、防火、防盜意識。
3.組織工人文明施工、鋼筋工、電焊工等重要工種必須持證上崗，加強施工現(xiàn)場管理，做到工完場清。文明施工，周轉材料包干使用。①.扣件按3%，②.u形扣按15%，③。鋼管、鋼模按0.5%包干，全獎全賠。 第七條 工程驗收
(一)工程質量，以國家工程質量檢驗評定標準的優(yōu)良等級進行要求以分項工程優(yōu)良確保分部工程優(yōu)良，分部工程確保單位工程優(yōu)良。
(二)以甲方施工人員及監(jiān)理工程師簽證為驗收依據(jù)。
(三)因乙方造成的質量問題返工，由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費損失。
(四)因甲方指揮錯誤造成的返工，由甲方按乙方已作部分的實際記工，以每人30元一天支付給乙方。
第八條 人工費支付
(一)工程開工后，由甲方向乙方預支工人生活費，每人每月共借支代金卷250元，現(xiàn)金50元，每10天借支一次，總額控制。
(二)每30天根據(jù)形象進度計算工作量，若達到預計工期則支付總工作量的70%人工費用，完成工作量超出計劃量，則支付80%，達不到則支付60%。付款時必須扣除預支金額。如甲方不按時支付工資，乙方有權向甲方提出發(fā)放工資的要求或罷工。
(三)工程竣工、驗收合格、再計算總工作量，扣除總借支(預支代繳保險費)，交還借出的全部工具、設備、周轉材料、剩余材料、生活用品等，扣除損毀、短缺部份賠償后10日內付足總額的95%，余款一個月后付清。
(四)本工程若經有權單位評定質量標準為優(yōu)良工程，甲方按附件單價上浮30%結算;將乙方在施工期間的工具費報銷作為獎勵;若不能達到優(yōu)良，甲方則按附件單價下浮10%與乙方作結算。
第九條 安全責任
乙方必須嚴格遵守甲方的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進行施工作業(yè)，因乙方違規(guī)操作造成的安全事故，由乙方全權負責，所發(fā)生的一切費用與甲方無關，工程施工期間乙方必須購買全部工人的人身意外傷害保險，保險金由乙方自理，乙方提交工人名單，甲方為乙方代辦保險手續(xù)。
第十條 未盡事宜由雙方另行協(xié)商，并成為本合同之附件，雙方共同遵守。
第十一條 其它約定
若乙方在施工過程中其工藝水平、工期達不到甲方要求，甲方則有權要求乙方無條件退場并不予進行結算，甲方所受的工期、信譽損失也不向乙方索賠。
第十二條 本合同一式二份，甲乙雙方各捃一份，具同等法律效力，雙方簽字(蓋章)后生效，工程竣工驗收合格，結清尾款后自然失效。
甲方：__________________ 乙方：_________________
負責人：________________ 委托人：_______________
代表：__________________ 代表：_________________
簽約時間：____________年____________月___________日
附件 基本單價表
基坑土方 25元/m3
基坑砂巖 120元/m3
管溝土方 40元/m3
基坑澆砼 25元/m3
模板 12元/m2
△ 鋼筋制安 320元/t
加氣砼砌體 25元/m3
△ 零星砌體 45元/m3
墊層砼澆筑 25元/m3
零星澆筑砼 40元/m3
內、外抹灰 3元/m2
零星抹灰 4元/m2
△ 零星貼粘面磚 20元/m2
① 表中除“△”外，其作均在結帳時按合同約定上浮或下浮比例。
② 此表中未涉及的單價，凡在現(xiàn)場確定的如零星用工，上下車費等，按實結算，最后結算時不再進行上下浮比例范圍。
授權委托書
重慶錦繡環(huán)境藝術工程有限公司：
本人____________系______縣______鄉(xiāng)______村村長，特全權委托__________________(身份證號：__________________ )與貴司就____________及環(huán)境工程勞務輸出一事簽訂合同并組織生產。
特此委托
授權人：____________________
委托人：____________________
