- 目錄
第1篇 外架勞務班組承包合同
2023外架勞務班組承包甲方：(以下簡稱甲方)_____________
乙方：(以下簡稱乙方)_____________
依據(jù)《》及相關法律之規(guī)定，并結合本工程具體情況，為了施工進度及安全，甲方現(xiàn)將_____________承包給乙方進行施工。
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商達成以下協(xié)議：
一、工程名稱：_____________
二、工程地點：_____________
三、承包性質：_____________
四、工程承包內(nèi)容：主體施工防護架搭、拆;四口五臨邊防護搭設，(即內(nèi)防護搭設;維護及拆除由甲方負責);卸料平臺安裝(每層一次)及拆除;安全通道架子的搭設;外墻水平防護的搭、拆(水平防護層甲方不得先砌磚后拆架);架子除渣、預理環(huán)制作由甲方負責。
五、承包面積：按整體樓實際建筑面積計算。
六、承包單價：主體防護、內(nèi)防護、卸料平臺、安全通道等四項工作按元/㎡計算;水平防護按搭設面積(包括欄板)25元/㎡計算;其他合同外的工作(鋼筋制作房、基樁防護、施工電梯防護、水泥房、攪灰機防護等)按計時工計算，以每工每天260元計算。
七、工程要求：工程合格及進度達到項目部統(tǒng)一要求，爭創(chuàng)文明施工工地，聽從甲方和項目部安排指揮，做到工完料清以及對材料的節(jié)約和愛護。
八、工程安全責任：乙方在施工過程中，一定要把安全放在第一位，如發(fā)生意外事故，費用在萬元內(nèi)(含元)由乙方自行負責，如超出貳萬元，除去保險賠付，項目承擔，由甲方負責70%，乙方負責30%，乙方所承擔金額不超過其工程款的15%。
九、付款方式：中途付款比例同其他班組，其次主體封頂十天內(nèi)甲方支付給乙方70%的工程進度款，余款在乙方外防護架拆除一月內(nèi)甲方一次性支付給乙方。
十、未盡事宜，由甲乙雙方其同協(xié)商解決或簽訂補充協(xié)議。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效，并具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
年月日
第2篇 建筑工程勞務班組分包糾紛
原告：_________________張__________，男，__________年__________月__________日出生，民族：_________________漢族，地址：_________________四川省_____________，身份證號碼：_________________4407________________832，聯(lián)系電話：______________。
委托代理人：_________________李__________，廣東_______________律師事務所律師。
被告：_________________深圳市_____________有限責任公司，住所地：_________________深圳市_____________。法定代表人_______________，聯(lián)系電話：______________。
訴訟請求：_________________
1.請求法院判令被告支付原告__________年_____月至_____月工資_______________元;
2.請求法院判令被告支付原告經(jīng)濟補償金_______________元;
實施與理由：_________________
原告于__________年_____月_____日進入被告公司工作，在__________任組長，每月工資__________元，被告未按照法律規(guī)定與原告簽訂勞動合同，__________年_____月_____日上午上班時，原告向被告負責人反映原告及員工都承受不了公司要求員工連續(xù)超強度、超負荷的工作安排，要求公司是否能適當?shù)匕才乓恍r間給員工休息一下，作為組長的原告的正當要求和情況反映，不但沒有得到被告的支持，反招致被告開除的處理。原告要求被告結算工資并支付解除勞動合同經(jīng)濟補償金等，被告卻不予理睬，原告于__________年_____月_____日向深圳市勞動仲裁委員會申請仲裁，__________年_____月_____日仲裁委員會作出裁決書，原告不服勞動仲裁裁決，特向法院提起訴訟，請求法院判決準予原告上述請求。
此致
___________人民法院
具狀人：___________
第3篇 勞務班組承包合同
甲方：__________________
乙方：__________________
經(jīng)甲乙雙方認真協(xié)商，甲方同意由乙方承包__________________住宅樓工程施工任務。
為明確雙方責任，確保工程保質、保量按時完成，依據(jù)《中華人民共和國合同法》，結合本工程具體情況，簽訂如下合同條款，雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況：__________________
二、承包范圍和工作內(nèi)容
1、該工程的平整吊運基坑土方,修邊坡，砌粉刷井圈(部分)模板、砼、防水保護墻(全過程)砼打磨。
2、工程業(yè)主認可的圖紙變更，現(xiàn)場簽證所包括的所有工作內(nèi)容。
三、承包金額：__________________元詳見勞務領包工作量一覽表
四、甲方對乙方的要求
1、文明施工?，F(xiàn)場文明施工達到《__________________文明施工(內(nèi)部)標準》。
2、安全生產(chǎn)。
(1)、安全生產(chǎn)達到建設部jbj__________________《建筑施工安全檢查標準》。
(2)、安全生產(chǎn)詳細條款執(zhí)行雙方簽訂的《__________________市建設工程承包發(fā)包安全管理協(xié)議》。
(3)樓內(nèi)的臨邊防護不得私自拆除，若發(fā)現(xiàn)有拆除而不恢復，從當月人工費中扣除防護恢復費用。
(4)電梯井內(nèi)不得倒垃圾、落地灰，若發(fā)現(xiàn)扣罰__________________元。
(5)當天的落地灰當天清理，若發(fā)現(xiàn)落地灰清理不及時，扣除當月人工費__________________%。
(6)樓內(nèi)不得亂扔設備料或其他材料，當天剩余的材料必須清理入庫，若發(fā)現(xiàn)亂仍或浪費現(xiàn)象，扣罰當月人工費的__________________%。
(7)若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象，扣罰偷盜人員當月全部工資，對其班組處罰__________________元。
(8)操作工人必須按安全規(guī)范生產(chǎn)，若違規(guī)出現(xiàn)輕傷事故，費用由班組自己承擔，若出現(xiàn)重大事故，對班組罰款__________________元。
3、工期
(1)、___________年___________月___________日至___________年___________月_______日。
(2)、___________年___________月___________日確保主體完成正負零。
(3)、施工中如遇常時間停電、含水或材料供應影響，以三天為限，超過上述期限非乙方原因造成的停工，經(jīng)甲方簽認后工期順延，并支付乙方誤工費。
4、質量
(1)、嚴格執(zhí)行國家工程質量驗收標準、規(guī)范和施工操作規(guī)程。
(2)、確保工程質量達到“七建杯”標準。
(3)、工程質量如有不合格者，應由責任方負責返修，直至合格為止;由于返工而超用的材料及費用，責任方負責。
(4)若乙方操作人員技術素質差，不適應施工任務的需要或明顯的達不到質量等相關要求，甲方有權終止協(xié)議，令其退場，造成損失，由乙方負責賠償。
(5)班組支模前必須熟悉質量技術交底內(nèi)容，并按質量交底要求進行操作。
(6)工期拖后、質量達不到合同要求，從承包勞務費中扣除___________元。
五、承包方式
1、平整吊運基坑土方每立方米元，砌、粉刷井圈每個___________元，模板每平方米___________元，砼每立方米___________元，防水保護墻每立方___________元,文明施工每平方米為___________元。零工以項目部的簽字認可為依據(jù)，按當年的市場單價執(zhí)行。
2、施工中的停電、停水都應乙方承擔。
3、因工程質量而達不到要求，造成的窩工、等工應由乙方承擔。
六、人工費結算程序和規(guī)定
1、乙方每月20日向甲方報送當月實際完成的工作量的結算書，由項目經(jīng)理簽認后報公司統(tǒng)計員核實。
2、乙方向甲方報送的“結算書”應為一式二份(含工程量計算單，工程簽證單)，甲方經(jīng)營部審核后的“結算書”應返回甲方項目部和乙方各一份存檔。
3、乙方在每月結算的人工費總額中向騰遠勞務公司繳2%管理費用。
4、甲方按月以乙方完成工程量人工費___________%支付乙方施工生產(chǎn)人員基本生活費用，待下月工期、質量、安全及材料節(jié)約達到要求，發(fā)放剩余___________%。本合同未盡事宜，在實施合同時由甲乙雙方協(xié)商解決。
七、雙方責任
1、甲方
(1)、甲方委派陳耀平同志為項目負責人，對工程質量、進度進行監(jiān)督，定期召開例會。
(2)、開工以后的質量、技術資料、安全資料都按照七建集團公司的標準進行執(zhí)行，不得任意亂編亂造。
(3)、組織圖紙會審和技術交底，及時會同乙方共同解決圖紙和施工中的疑難問題。
(4)、及時配合建設單位和監(jiān)理人員對隱蔽工程進行驗收簽證。
(5)、委派工程技術人員進行監(jiān)督、檢查、指導乙方現(xiàn)場管理工作，配合乙方做好施工組織安排工作，保證施工進度按計劃完成。
(6)、協(xié)助乙方做好文明施工和維持現(xiàn)場治安。
2、乙方
(1)、乙方委派牛光明同志為施工現(xiàn)場項目負責人，負責工程文明施工、工程質量、安全、工程進度，成品、半成品的保護，竣工驗收等一切現(xiàn)場管理工作。
(2)、開工拿到甲方的施工圖后，乙方在10天內(nèi)編制一套合理的施工組織設計，并和甲方會審后作為施工的依據(jù)。
(3)、按甲方要求，組建過硬的項目領導班子，配合各工種管理人員，自行管理本公司的民工隊伍。
(4)、按甲方要求，結合工程實際需要，組織一支技術一流，作風過硬的整建制施工作業(yè)隊伍，按施工組織設計的安排，精心組織，按圖施工，保證質量，按期完成工程施工任務。
(5)、接受甲方的領導和現(xiàn)場管理，在甲方指導下安排生產(chǎn)任務，確保工期按期完成，不得拖延，確保工程質量達到“七建杯”標準。
(6)、加強職工安全教育，遵守甲方和蘭州市有關的各項管理制度，管好自家人，看好自家門，做好自家事，搞好社會治安綜合管理，教育職工不違法亂紀。
(7)、辦理乙方進蘭的務工證等手續(xù)，乙方人員的身份證復印件交甲方保衛(wèi)部門備案。
(8)、乙方應自覺的接受甲方的監(jiān)督、檢查，如在安全、文明施工、質量等方面達不到要求者，甲方先提出警告，如不及時整改，又沒有正當理由，甲方將中止合同，而造成的一切經(jīng)濟損失全部由乙方承擔。
3、安全生產(chǎn)責任
(1)、甲方安全人員應經(jīng)常向乙方人員進行安全技術交底，乙方人員必須服從管理，接受教育，嚴格遵照安全生產(chǎn)操作規(guī)程施工，杜絕違章作業(yè)。
(2)、施工過程中，甲方及時提供必要的安全防護設施和材料，并經(jīng)常檢查安全防護設施的可靠性。
(3)、乙方應配備專職安全檢查人員，對安全生產(chǎn)狀況進行檢查和督促，強化職工自我保護意識，預先發(fā)現(xiàn)并解決施工生產(chǎn)中的不安全因素。
(4)、安全帽、安全帶應符合jgj59-99標準?！叭C”齊全。
(5)、施工中如發(fā)生安全事故，依據(jù)責任方責任，根據(jù)國家規(guī)定處理，并做好事故善后處理工作。
(6)、乙方不得違法使用童工，發(fā)現(xiàn)者除立即清退外，每一人次甲方對乙方罰款___________元。
八、材料管理
1、按施工圖紙變更通知單和施工方案，甲乙雙方各自準確計算工程量套用定額，按規(guī)定進行材料分析，準確計算各材料定額用量，以確保材料限額領料。
2、乙方與甲方辦理領料手續(xù)，工程完工結清材料用量，周轉材料按施工方案要求準確計算用量，由乙方到甲方材料處辦理領用手續(xù)，使用完后必須清理干凈，不得任意切割，完整無缺堆放整齊，及時與甲方辦理退料手續(xù)。
3、甲乙雙方嚴格按照規(guī)定辦理工程材料和周轉的領用耗料退庫手續(xù)，做到按規(guī)定限額領料，如乙方已領完計劃用量，超定額部分的用量，其費用乙方自負，對超耗材料另按照超耗乘以市場價，從應付款中扣除。
4、模板上嚴禁任意開洞，模板設計需要開孔者，應使用機具鉆孔，已開孔的模板要作為專用模板使用于孔位上，已減少開孔模板數(shù)量，不允許使用電氣焊熔燒開孔。
5、新模板嚴禁開孔，模板折斷，切割一律按報廢處理，按原價70%賠償，在使用過程中，被損毀后經(jīng)修理能重新使用的按原價30%賠償。
6、操作面上和即將隱蔽的工程部位扣件、模板、回型銷等，應堆放整齊，隨時清理，如視而不見，將以上設備料打入砼或埋入填土的情況，按原價值的10倍予以處罰責任人。
7、鋼管原則上不允許切割，特殊情況必須經(jīng)甲方負責人同意后方可操作，如有違章現(xiàn)象，按原價100%賠償。
8、設備料在使用過程中，工人野蠻操作，造成設備料的扭曲、損毀、報廢等，按原值的100%賠償。
9、設備料在主體工程結束后，應及時退庫，回收率如下：
10、零星材料嚴格按照定額領料，由施工員開領料小票由班組長領料。
十、其他
本合同未盡事宜，在實施合同時由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，抄報集團公司財務核算部，勞務公司各一份;合同自雙方簽字蓋章后生效，工程竣工及承包人工費結算后合同自行失效。
甲方：______________________乙方：______________________
代表：______________________代表：______________________
第4篇 勞務班組分包合同
2023勞務班組分包甲方：_________________勞務(以下簡稱甲方)
乙方：_________________班組(以下簡稱乙方)
根據(jù)甲方承建工程任務的需要，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，在平等互利，友好合作的基礎上，甲方將模板制作、安裝、拆除以內(nèi)部勞務清包的形式承包給乙方施工，
木工班組勞務承包合同。為明確甲、乙雙方職責、權利，特簽定本協(xié)議，以資雙方共同遵守執(zhí)行。具體條款如下：_________________
一、工程名稱：_________________模板安裝、拆除
二、工程地址：_________________
三、結構類型：_________________
四、建筑面積：_________________
五、承包方式：_________________包清工、包限額領料、包質量、包安全、包進度(包工期)、包文明施工。
六、承包內(nèi)容及要求：_________________
模板工程：_________________
1、場內(nèi)地面、樓層的模板、支撐架料、扣件的水平運輸、垂直運輸;以及結構樓層中(內(nèi)、外)的模板安裝時的水平標高(配合除軸線外的施工放線)。多層頂板支撐板帶。
2、根據(jù)設計圖紙或模板翻樣圖加工模板，安裝前墻、柱、梁、現(xiàn)澆板模板內(nèi)垃圾的清理，澆砼時護模。按施工圖紙及驗收規(guī)范進行模板安裝，安裝完畢模板內(nèi)垃圾的清理，墻根、柱腳因支模原因造成砼膨脹的剔打垃圾的清運。主體結構的剔打，修補等。模板每兩層刷一次隔離劑。
3、拆除模板的清理、校正，材料分規(guī)格、型號運輸?shù)街付ㄎ恢玫亩汛a并拔除層板、木方上的釘子。砼導墻模板的支、拆、零星構件模板(含所有小模板、構造柱模板等)的安裝、拆除，按圖紙設計交底予留孔洞的留設，及安裝所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、煙道洞口等);予埋鐵件的安放等工作(含所有預制構件模板、予留盒的制作、安裝;對拉螺桿的制作等;樓梯踏步的保護模板制作、安放等);
4、所有模板工程必須達到市優(yōu)質結構要求。模板的最大接縫寬度控制在10mm以內(nèi)，模板的周轉使用時要將表面清潔干凈，以保證砼的外觀質量。
5、工作范圍內(nèi)的文明標化、清理衛(wèi)生等。
6、設計院和建設單位對本工程的變更而發(fā)生的增減工程量。
7、承包工程范圍內(nèi)的安全、文明施工等。生產(chǎn)性臨時的搭設、拆除等。
七、分項承包單價：_________________
序
號
分項名稱單位單價
(元/實際面積)備注
優(yōu)良安全進度文明施工零星材料(鐵釘?shù)?
1模板制作、安裝m2砼接觸面積
2模板拆除m2砼接觸面積
說明：_________________
1、凡承包施工范圍內(nèi)不再另發(fā)生任何計時工。達不到甲方要求質量標準按80%結算。
2、此單價包括稅金(結算時扣除稅金4.16%);其中營業(yè)稅綜合3.56%，個人所得稅0.6%。
3、此單價已包括質量、安全、進度、文明施工、工具費用等;若出現(xiàn)安全事故降低3元/㎡;若出現(xiàn)工期進度達不到項目部要求，當期工程量降低3元/㎡;若出現(xiàn)文明施工達不到項目部要求降低3元/㎡。
4、木工工具包括在施工中所使用的一切工具均由乙方負責(電鉆、電錘、手提刨木機、零星工具等)
5、零星材料由甲方提供(甲方按定額測定含量，乙方按規(guī)定使用，若超過部分由承包班組自行負責)。
八、工質量標準：_________________100%優(yōu)良率，河南省優(yōu)質結構工程。根據(jù)質量要求標準，承包班組必須嚴格按照隱蔽工程質量驗收標準和施工規(guī)范，作好每道工序施工，每道工序完工后班組必須先做好自檢，互檢工作然后通知甲方，總包單位及監(jiān)理單位驗收。經(jīng)驗收達到質量標準方可進行下道工序，達不到質量標準必須認真按照驗收提出的整改措施和要求進行整改，直到達到標準為止。如經(jīng)整改仍然達不到要求乙方必須承擔雙倍的發(fā)生總包方對甲方的罰款處罰，作為對甲方信譽的賠償。
九、工期要求：_________________總工期天(按甲方單位的進度計劃執(zhí)行)。若在要求工期內(nèi)不能完工，造成總包方對甲方的工期罰款，根據(jù)乙方承包總價按相應的比例給予雙倍處罰。作業(yè)班組承包方必須確保工期，每延誤一日歷天罰款人民幣壹萬元整。
甲方：____________________
乙方：____________________
