- 目錄
-
第1篇水利工程延期合同 第2篇工程延期證明書 第3篇工程延期索賠函 第4篇建筑工程延期合同 第5篇工程延期合同 第6篇工程延期監(jiān)理合同補充協(xié)議 第7篇工程延期申請書 第8篇結(jié)算合同和工程延期
第1篇 水利工程延期合同
協(xié)議編號:_________________
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為_______元,編號為的服務(wù)合同(以下簡稱原合同)。現(xiàn)經(jīng)過雙方協(xié)商達成一致,簽訂以下補充協(xié)議:_________________
1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(wù)(服務(wù)時間從________年____月____日至________年____月____日)更改為乙方將向甲方提供__________個月的服務(wù)(服務(wù)時間分為兩段從________年____月____日至________年____月____日,以及從________年____月____日至________年____月____日)。
2、本協(xié)議與原合同內(nèi)容有沖突以本協(xié)議為準(zhǔn),本協(xié)議沒有涉及的內(nèi)容按照原合同執(zhí)行。
3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有同等效力。
4、因本協(xié)議發(fā)生的爭議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。
甲方:_________________乙方:_________________
簽字蓋章:_________________簽字蓋章:_________________
日期:_________________日期:_________________
第2篇 工程延期證明書
工程延期證明書_________支行:
我單位與_________有限公司于20_________年12月簽訂了_________市子尹路南延線棚戶區(qū)改造項目邊坡治理工程施工合同,當(dāng)時由于拆遷及土地問題未完全解決,導(dǎo)致工程施工延期至現(xiàn)在,經(jīng)過有關(guān)部門通力合作解決了現(xiàn)場部分問題,現(xiàn)已具備施工條件,我單位已通知施工單位于20_________年5月10日進場施工,工期順延至20_________年9月10日(合同工期120日歷天),請貴行辦理該工程的安全文明施工措施費銀行專戶手續(xù)為謝!
_________市_________有限責(zé)任公司
_________項目部
第3篇 工程延期索賠函
尊敬的_______________總監(jiān)理工程師:_________________
我項目部承擔(dān)的_______________項目,在_______________過程中,因受_______________因素的影響,導(dǎo)致_______________該項目停工_______________天,鑒于該項目為關(guān)鍵項目,此次停工,將會導(dǎo)致整個工程直線工期延長__________天。根據(jù)專用合同條款第__________條,現(xiàn)申請工程延期__________天,由此帶來的費用增加,我項目部將另行申報。
一、停工事件及其原因
二、停工對直線工期的影響
項目部總經(jīng)理(或總工程師):_________________
第4篇 建筑工程延期合同
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為_______元,編號為的服務(wù)合同(以下簡稱原合同)。現(xiàn)經(jīng)過雙方協(xié)商達成一致,簽訂以下補充協(xié)議:_________________
1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(wù)(服務(wù)時間從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)更改為乙方將向甲方提供__________個月的服務(wù)(服務(wù)時間分為兩段從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,以及從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)。
2、本協(xié)議與原合同內(nèi)容有沖突以本協(xié)議為準(zhǔn),本協(xié)議沒有涉及的內(nèi)容按照原合同執(zhí)行。
3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有同等效力。
4、因本協(xié)議發(fā)生的爭議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。
甲方:_________________乙方:_________________
第5篇 工程延期合同
協(xié)議編號:_________________
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為元,編號為的服務(wù)合同(以下簡稱原合同)。現(xiàn)經(jīng)過雙方協(xié)商達成一致,簽訂以下補充協(xié)議:
1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(wù)(服務(wù)時間從年月日至年月日)更改為乙方將向甲方提供__________個月的服務(wù)(服務(wù)時間分為兩段從年月日至年月日,以及從年月日至年月日)。
2、本協(xié)議與原合同內(nèi)容有沖突以本協(xié)議為準(zhǔn),本協(xié)議沒有涉及的內(nèi)容按照原合同執(zhí)行。
3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有同等效力。
4、因本協(xié)議發(fā)生的爭議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。
甲方:_________________乙方:_________________
簽字蓋章:_________________簽字蓋章:_________________
日期:_________________日期:_________________
第6篇 工程延期監(jiān)理合同補充協(xié)議
委托人(甲方):_________________法定代表人:_________________
監(jiān)理人(乙方):_________________法定代表人:_________________
一.乙方必須按照建筑工程監(jiān)理規(guī)范認(rèn)真履行職責(zé),直至本項目完工.必須繼續(xù)執(zhí)行甲、乙雙方簽訂的<<建設(shè)工程委托監(jiān)理合同>>的具體規(guī)定。
二.本協(xié)議為雙方簽訂的<<建設(shè)工程委托監(jiān)理合同>>的延續(xù),直至整個項目的竣工驗收完畢,包括原合同規(guī)定的內(nèi)容。綠化、道路等工程不再另行聘請監(jiān)理。
三.本協(xié)議有效日期為:_________________年_____月______日至本項目竣工驗收,費用按月包干結(jié)算的方式。
四.監(jiān)理費用
按月計算,包干價格為__________萬/月.乙方必須保證監(jiān)理人員5人以上,如遇工程進度加快,乙方必須機動增加監(jiān)理人員,以保證工程質(zhì)量。
委托人(甲方):_________________監(jiān)理人(乙方):_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
第7篇 工程延期申請書
關(guān)于工程延期的申請
致:襄汾縣百公里汾河生態(tài)城鎮(zhèn)經(jīng)濟走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理項目部北京當(dāng)代園林工*監(jiān)理有限公司襄汾監(jiān)理部由臨汾*沈達園林綠化有限公司承建的臨汾市百公里汾河治理與生態(tài)修復(fù)工程襄汾縣段一期堤內(nèi)綠化工程07標(biāo)工程合同工期為60天(開工日期2013年4月5日,竣工日期2013年6月3日),因以下原因?qū)е鹿こ涛茨馨磿r完工。
1、曲亭水庫上游泄水導(dǎo)致河道土建工程未能按時完工,直接影響草皮播種,不能按時施工。
2、6月份以后溫度高,不適宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麥草播種,影響發(fā)芽存活率低,只有在立秋后9月份以后進行播種。
特申請延期至2013年10月20日,望批準(zhǔn)!
臨汾*沈達園林綠化有限公司
襄汾縣汾河治理堤內(nèi)綠化七標(biāo)段項目部
2013年5月25日
第8篇 結(jié)算合同和工程延期
協(xié)議編號:_________________
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為元,編號為的服務(wù)合同(以下簡稱原合同)?,F(xiàn)經(jīng)過雙方協(xié)商達成一致,簽訂以下補充協(xié)議:
1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(wù)(服務(wù)時間從年月日至年月日)更改為乙方將向甲方提供__________個月的服務(wù)(服務(wù)時間分為兩段從年月日至年月日,以及從年月日至年月日)。
2、本協(xié)議與原合同內(nèi)容有沖突以本協(xié)議為準(zhǔn),本協(xié)議沒有涉及的內(nèi)容按照原合同執(zhí)行。
3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有同等效力。
4、因本協(xié)議發(fā)生的爭議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。
甲方:_________________乙方:_________________
簽字蓋章:_________________簽字蓋章:_________________
日期:_________________日期:_________________