- 目錄
-
第1篇加工定作合同書模板 第2篇加工定作通用版合同 第3篇加工定作承包合同 第4篇加工定作物品合同書 第5篇加工定作合同電子文書 第6篇加工定作承攬 第7篇相關(guān)合同之加工定作合同 第8篇加工承攬定作合同 第9篇通用定作加工合同范本 第10篇加工定作格式 第11篇服裝加工定作合同 第12篇加工定作物樣品運(yùn)輸合同 第13篇最定作加工合同 第14篇加工定作 第15篇模特服裝定作加工合同 第16篇機(jī)械零部件產(chǎn)品加工定作合同
第1篇 加工定作合同書模板
承攬方(全稱): _________________ 定作方(全稱):_________________
合同編號(hào): ______________簽訂地點(diǎn): ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂本合同,以資共同信守。
一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期:
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
1、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起____天內(nèi),向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認(rèn)的樣品質(zhì)量相符.
2、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進(jìn)行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法:
定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對(duì)定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收。如果對(duì)承攬方交付的定作物有任何異議,應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題,定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。
四、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):定作物由承攬方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn),具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨(運(yùn)輸)時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運(yùn)人)承運(yùn),由承攬方代辦相關(guān)的托運(yùn)手續(xù),運(yùn)費(fèi)由定作方自行承擔(dān)。 承攬方將定作物交付承運(yùn)人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風(fēng)險(xiǎn)由定作方承擔(dān)。
2、時(shí)間要求:交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢?,并且取得?duì)方同意。
委托承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)?,以交定作物時(shí)承運(yùn)人簽發(fā)的戳記日期為準(zhǔn)。
六、預(yù)付款要求:定作方應(yīng)于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預(yù)付款(按照定作款總額的百分之___ 計(jì)算),該預(yù)付款在末批定作物交付時(shí)沖抵定作款。
七、定作款結(jié)算辦法及期限:
1、________________________________________________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項(xiàng),未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對(duì)定作物行使留置、處分等權(quán)利。
八、 違約責(zé)任 :
第一點(diǎn):定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計(jì)、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時(shí),應(yīng)償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
(2)中途 解除合同 的,定作方應(yīng)該向承攬方支付合同未履行部分價(jià)款總值百分之30的 違約金 。
(3) 未按合同規(guī)定日期付款的,除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外,每延期一天,還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
(4)無故拒絕接收定作物的,應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失,
(5)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的,或者變更交付定作物地點(diǎn)或者接收人的,應(yīng)該 承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點(diǎn):承攬方的違約責(zé)任
(1)違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的,承攬方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交,否則應(yīng)償付定作方以少交的的價(jià)款總值百分之30的違約金 。
(2)包裝不符合合同規(guī)定的,應(yīng)重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用
(3)承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權(quán)拒收。
(4)因?yàn)槌袛埛皆驅(qū)е露ㄗ魑镥e(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
九、爭議解決方式
本 合同履行 過程中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向桐鄉(xiāng)市人民法院起訴。
十、如需提供擔(dān)保,雙方應(yīng)另行簽訂 合同擔(dān)保 書,作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性,定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有±10%的浮動(dòng),在交付時(shí)間上有±__天的浮動(dòng)。
十二、本合同履行過程中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十三、雙方需約定的其它事項(xiàng):
_____________________________________________________________________。
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章):______________ 定作方 (蓋章):_____________
法定代表人:_______________ 法定代表人:_____________
電話:________________ 電話:_______________
地址:________________ 地址:_______________
開戶銀行:______________ 開戶銀行:_____________
帳號(hào):________________ 帳號(hào):_______________
第2篇 加工定作通用版合同
承攬方(全稱): _________________________________________定作方(全稱):_________________________________________ 合同編號(hào): ______________簽訂地點(diǎn): ______________________承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂本合同,以資共同信守。
一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期: 品_ 名 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 分期交(收)貨數(shù)量 備注____月____月____月____月____月 總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分_______ 定作款共計(jì)人民幣(大寫):___________
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
1、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起____天內(nèi),向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認(rèn)的樣品質(zhì)量相符.
2、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進(jìn)行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法: 定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對(duì)定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收。如果對(duì)承攬方交付的定作物有任何異議,應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題,定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。
四、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):定作物由承攬方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn),具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨(運(yùn)輸)時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運(yùn)人)承運(yùn),由承攬方代辦相關(guān)的托運(yùn)手續(xù),運(yùn)費(fèi)由定作方自行承擔(dān)。 承攬方將定作物交付承運(yùn)人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風(fēng)險(xiǎn)由定作方承擔(dān)。
2、時(shí)間要求:交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢?,并且取得?duì)方同意。 委托承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)?,以交定作物時(shí)承運(yùn)人簽發(fā)的戳記日期為準(zhǔn)。
六、預(yù)付款要求:定作方應(yīng)于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預(yù)付款(按照定作款總額的百分之___ 計(jì)算),該預(yù)付款在末批定作物交付時(shí)沖抵定作款。
七、定作款結(jié)算辦法及期限:
1、 __________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項(xiàng),未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對(duì)定作物行使留置、處分等權(quán)利。
八、 違約責(zé)任 :
第一點(diǎn):定作方的違約責(zé)任(1)中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計(jì)、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時(shí),應(yīng)償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。(2)中途 解除合同 的,定作方應(yīng)該向承攬方支付合同未履行部分價(jià)款總值百分之30的 違約金 。
(3) 未按合同規(guī)定日期付款的,除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外,每延期一天,還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
(4)無故拒絕接收定作物的,應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失,
(5)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的,或者變更交付定作物地點(diǎn)或者接收人的,應(yīng)該 承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點(diǎn):承攬方的違約責(zé)任
(1)違反本合同
第一條和
第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的,承攬方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交,否則應(yīng)償付定作方以少交的的價(jià)款總值百分之30的違約金 。
(2)包裝不符合合同規(guī)定的,應(yīng)重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用 ;
(3) 承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權(quán)拒收。
(4)因?yàn)槌袛埛皆驅(qū)е露ㄗ魑镥e(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
九、爭議解決方式 本 合同履行 過程中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向____市人民法院起訴。
十、如需提供擔(dān)保,雙方應(yīng)另行簽訂 合同擔(dān)保 書,作為本合同附件。 十
一、因生產(chǎn)特殊性,定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有17710%的浮動(dòng),在交付時(shí)間上有177__天的浮動(dòng)。 十
二、本合同履行過程中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。 183服裝 加工合同 183鋼筋加工合同 183 加工貿(mào)易合同 183進(jìn)料加工合同十
三、雙方需約定的其它事項(xiàng): ________________________________________ ______________________________________________________________________________ ____________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。 承攬方(蓋章): ______________ 定作方 (蓋章): 法定代表人:_______ 法定代表人:_____電話:________ 電話:_______地址:________ 地址:_______開戶銀行:______ 開戶銀行:_____ 帳號(hào):________ 帳號(hào):_______日期:________年____月____日
第3篇 加工定作承包合同
定作方:
承攬方:
一:品種或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限
定作物品名或項(xiàng)目規(guī)格型號(hào)計(jì)量單數(shù)量價(jià)款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
單價(jià)總金額合計(jì)
合計(jì)人民幣金額(大寫)
二:定作方帶料
材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量提供日期消耗定額單價(jià)總定額
三:質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
四:承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限
五:驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六:驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
七:包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
八:交(提)貨方式、地點(diǎn)運(yùn)輸方式、到達(dá)站(港)和費(fèi)用負(fù)擔(dān)
九:交付定金、預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間
十:結(jié)算方式及期限
十一:違約責(zé)任
十二:如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書,作為本合同附件。
十三:解決合同糾紛的方式
十四:雙方協(xié)商的其它條款
定作方(簽章):_________承攬方(簽章):_________
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________
第4篇 加工定作物品合同書
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條 加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________
1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。
2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3,原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2, 承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條價(jià)款或酬金:________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________________________
1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3,當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)
第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):___________________________________________________________________________________________
1, 交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2,交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________如:
根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
七,實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九_(tái)___年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號(hào):______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號(hào):_________________________
_____年_______月______日訂
第5篇 加工定作合同電子文書
定作方:_______合同編號(hào):_________
承攬方:_______簽訂地點(diǎn):_________
簽訂時(shí)間:_________
一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限
(注:_________空格如不夠用,可以另接。)
二、定作方帶料
(注:_________空格如不夠用,可以另接。)
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
_______________________________________________________
四、承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限
_______________________________________________________
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
_______________________________________________________
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
_______________________________________________________
七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
_______________________________________________________
八、交(提)貨方式及地點(diǎn)
_______________________________________________________
九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間
_______________________________________________________
十、結(jié)算方式及期限
_______________________________________________________
十一、違約責(zé)任
_______________________________________________________
十二、如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書,作為本合同附件
_______________________________________________________
十三、解決合同糾紛的方式
_______________________________________________________
十四、雙方協(xié)商的其它條款
_______________________________________________________
定作方:________公司 承攬方:_________
法定代表人:_________(簽字、蓋章)法定代表人:_________(簽字、蓋章)
簽約地:_________
第6篇 加工定作承攬
甲方: 乙方:
地址: 地址:
郵編: 郵編:
電話: 電話:
法定代表人(委托 代理 人): 法定代表人(委托代理人):
開戶行: 開戶行:
帳戶: 帳戶
甲乙雙方為攜手合作,促進(jìn)發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實(shí)信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實(shí)際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:品種或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限
定作物品名或項(xiàng)目 規(guī)格
型號(hào) 計(jì)量
單位 數(shù)量 價(jià)款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
單價(jià) 總金額
合計(jì)
第7篇 相關(guān)合同之加工定作合同
相關(guān)合同樣本之加工定作合同
合同編號(hào):
定作方:______
承攬方:______
簽訂地點(diǎn):
簽訂時(shí)間: 年 月 日
一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限
|定作物品| | | |價(jià)款或酬金 | 交貨數(shù)量及交貨期限 |
| |規(guī)格型號(hào)|計(jì)量單位|數(shù) 量|------|-------|
|名或項(xiàng)目| | | |單價(jià)|總金額|合計(jì)|
|合計(jì)人民幣金額(大寫) |
(注:空格如不夠用,可以另接。)
二、定作方帶料
|材料名稱|規(guī)格型號(hào)|計(jì)量單位|數(shù) 量|質(zhì) 量|提供日期|消耗定額|單 價(jià)|總金額|
(注:空格如不夠用,可以另接。)
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
四、承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
八、交(提)貨方式及地點(diǎn)
九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間
十、結(jié)算方式及期限
十一、違約責(zé)任
十二、如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由_____仲裁委員會(huì)仲裁(當(dāng)事人雙方不在本合同中約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)
十四、雙方協(xié)商的其它條款
| 定作方 | 承攬方 |鑒(公)證意見: |
|單位名稱(章) |單位名稱(章) |
|單位地址: |單位地址: |
|法定代表人: |法定代表人: |
|委托代理人: |委托代理人: |經(jīng)辦人: |
|電 話: |電 話: | 鑒(公)證機(jī)關(guān)(章) |
|電報(bào)掛號(hào): |電報(bào)掛號(hào): | 年 月 日 |
|開戶銀行: |開戶銀行: |(注:除國家另有規(guī)定外, |
|帳 號(hào): |帳 號(hào): |鑒(公)證實(shí)行自愿原則) |
|郵政編碼: |郵政編碼: |
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
監(jiān)制部門: 印制單位:
第8篇 加工承攬定作合同
使用說明:(實(shí)際起草合同文本時(shí)請(qǐng)將此說明刪除)
1.本合同適用于櫥柜、服裝、鐵藝欄桿、藝術(shù)品等類非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的定作。
2.標(biāo)準(zhǔn)文本原有條款不得刪除,但可以在空白處填寫“不采用”或“無”,亦可在“其他事項(xiàng)”條款說明第××條不采用,或增加其他約定內(nèi)容。
3.簽訂時(shí)間和簽訂地點(diǎn)必須填寫。
4.簽署時(shí)應(yīng)檢查附件是否齊全。
5.附件也必須蓋章。蓋章時(shí)必須對(duì)整本合同書加蓋騎縫章。
6.如有其他疑問,請(qǐng)與律師溝通確定。
定作物名稱定作合同
甲方:a有限公司
乙方:
依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,雙方經(jīng)平等協(xié)商,就甲方委托乙方定作(下稱“定作物”)等相關(guān)事宜達(dá)成一致,特簽訂本合同明確雙方權(quán)利義務(wù),以資共同信守。
第一條合同主體
1.甲方(定作人):a有限公司
住所:郵編:
法定代表人:注冊(cè)號(hào):
2.乙方(承攬人):
住所:郵編:
法定代表人:注冊(cè)號(hào):
3.甲方為依法設(shè)立的法人單位,依法有權(quán)簽訂及履行本合同。
4.乙方為依法設(shè)立的法人單位(或其分支機(jī)構(gòu)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、個(gè)體工商戶),有同類、同等規(guī)模定作物生產(chǎn)或銷售經(jīng)驗(yàn)(或同類服務(wù)提供經(jīng)驗(yàn)),熟悉定作物性質(zhì)和特點(diǎn)并熟知與定作物相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)。
5.乙方合同主體變更:
(1)乙方承諾,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。
(2)若乙方堅(jiān)持將合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的,經(jīng)甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應(yīng)收款的10%承擔(dān)違約金。
(3)發(fā)生乙方營業(yè)執(zhí)照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經(jīng)辦人等)無權(quán)向甲方主張任何權(quán)益;若乙方為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或個(gè)體工商戶,除原投資人或經(jīng)營者本人外,其他人無權(quán)向甲方主張任何權(quán)益(包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人)。
第二條定作物
1.定作物清單及價(jià)款
定作物名稱
規(guī)格型號(hào)
計(jì)量單位
數(shù)量
價(jià)款
單價(jià)(元)
合價(jià)(元)
總價(jià)為人民幣(大寫):
2.價(jià)格組成及價(jià)格有效期:
(1)合同單價(jià)已經(jīng)包括乙方依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的全部材料費(fèi)、制作費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、安裝費(fèi)、稅費(fèi)、裝卸費(fèi)等所有相關(guān)費(fèi)用
(2)價(jià)格適用期間:本合同價(jià)格的適用期間按以下第a或b項(xiàng)確定,價(jià)格適用期間屆滿后,如甲方繼續(xù)購買乙方定作物,則由雙方另行協(xié)商確定價(jià)格。
a.自年月日起至年月日止。
b.自本合同簽訂之日起至實(shí)際供貨數(shù)量達(dá)到合同約定數(shù)量之日止。
第三條合同價(jià)款
1.總價(jià)款及結(jié)算方式:
2.付款方式:有/無定金(比例),。
3.付款提示:乙方應(yīng)當(dāng)在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗(yàn)收單》和合法有效的發(fā)票。
4.發(fā)票:
每次付款時(shí)乙方須提供合法有效的發(fā)票。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的,甲方有權(quán)拒絕付款,同時(shí)乙方應(yīng)承擔(dān)瑕疵發(fā)票面額10%的違約金。因發(fā)票瑕疵而導(dǎo)致稅務(wù)局做出的任何處罰決定導(dǎo)致甲方支付罰款、聲譽(yù)損失的,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)損失。
5.支付方式:甲方采用以下第種方式向乙方支付合同價(jià)款。
a電匯;b承兌匯票;c網(wǎng)上銀行;d其他方式
6.收款人信息:開戶行、戶名、賬號(hào)。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號(hào)正確。如有錯(cuò)誤造成甲方錯(cuò)誤支付的,視為甲方已履行相應(yīng)的義務(wù),乙方損失自行承擔(dān)。
第四條設(shè)計(jì)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1.設(shè)計(jì)由甲/乙方負(fù)責(zé)(必要時(shí)甲/乙方負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)計(jì)):
(1)若由甲方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),則甲方應(yīng)于前向乙方交付定作物設(shè)計(jì)文件。乙方應(yīng)對(duì)其進(jìn)行校對(duì),對(duì)于設(shè)計(jì)文件中的明顯錯(cuò)誤或缺陷應(yīng)在3日內(nèi)向甲方提出書面異議,甲方應(yīng)在收到書面異議后的3日內(nèi)答復(fù)。
(2)若由乙方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),則乙方應(yīng)于前向甲方交付定作物設(shè)計(jì)文件,甲方應(yīng)當(dāng)在收到后3日內(nèi)審核并回復(fù)是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設(shè)計(jì)文件。
2.定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):應(yīng)當(dāng)符合設(shè)計(jì)文件要求和本合同附件二《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。
3.樣品:樣品采用以下第種方式執(zhí)行。乙方交付的定作成品應(yīng)當(dāng)符合樣品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),但樣品有隱蔽瑕疵的除外。
1)不使用樣品。
2)本合同定作物樣品由提供,雙方確認(rèn)、封存后由甲方保管,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
3)在正式制作前,乙方應(yīng)當(dāng)先行制作樣品,經(jīng)甲方樣品確認(rèn)合格后再正式制作。
4.其它要求:除本合同約定標(biāo)準(zhǔn)外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業(yè)關(guān)于質(zhì)量、安全、環(huán)保的相關(guān)規(guī)定和要求。上述標(biāo)準(zhǔn)如有不一致之處,以要求高者為準(zhǔn)。
第五條原材料
1.主要原材料清單
提供方
名稱
品牌
生產(chǎn)廠家
規(guī)格型號(hào)
計(jì)量
單位
數(shù)量
甲方
乙方
2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應(yīng)當(dāng)采購合格的原材料并確保滿足定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使用要求。
3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗(yàn)收,甲方于接到乙方通知后日內(nèi)派員對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)并出具書面意見。
4.甲供原材料由方負(fù)責(zé)運(yùn)輸至乙方加工、制作地點(diǎn)(地址為:),費(fèi)用由承擔(dān)。乙方應(yīng)當(dāng)在收到后2日內(nèi)對(duì)甲供原材料進(jìn)行檢驗(yàn),如果乙方對(duì)質(zhì)量、規(guī)格等有異議,應(yīng)當(dāng)立即以書面方式向甲方提出,否則視為乙方認(rèn)可甲供原材料。
5.甲供原材料的耗用計(jì)量方法:對(duì)于貴重材料而言,這很重要
6.甲供原材料節(jié)余部分的返還:對(duì)于貴重材料而言,這很重要
第六條制作與包裝
1.乙方應(yīng)當(dāng)按本合同約定標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)限制作定作物。
2.乙方承諾,未經(jīng)甲方書面同意不會(huì)將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構(gòu)成重大違約,甲方有權(quán)解除本合同,并且乙方應(yīng)當(dāng)按本合同總價(jià)款的30%賠償甲方損失。
3.包裝要求:乙方應(yīng)提供適宜本合同項(xiàng)下定作物運(yùn)輸和保存的包裝方式,外包裝應(yīng)當(dāng)應(yīng)注明定作物名稱、規(guī)格型號(hào),單位包裝內(nèi)的定作物數(shù)量,生產(chǎn)廠家、地址、注意事項(xiàng)等文字和標(biāo)識(shí)。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導(dǎo)致的任何風(fēng)險(xiǎn)和損失均由乙方承擔(dān),且不因定作物交付而免除乙方的此類責(zé)任。
4.特殊包裝要求:。包裝物是否回收:。
5.其他約定:
第七條交貨
1.合格交貨:乙方按照合同約定的時(shí)間將定作物成品送達(dá)到約定的交貨地點(diǎn)并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,方為合格交貨。
2.交貨時(shí)間:。
3.交貨地點(diǎn):(詳細(xì)地址:)。
4.運(yùn)輸:運(yùn)輸由乙方負(fù)責(zé),并承擔(dān)全部運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)。從運(yùn)輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運(yùn)費(fèi)由甲/乙方承擔(dān)。
5.驗(yàn)收:甲方應(yīng)當(dāng)在定作物運(yùn)至約定交貨地點(diǎn)后日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負(fù)責(zé)進(jìn)行安裝,則雙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定在安裝完畢后進(jìn)行驗(yàn)收。書面的驗(yàn)收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據(jù)。
6.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移:定作物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)在交貨驗(yàn)收合格前由乙方承擔(dān),交貨驗(yàn)收合格后由甲方承擔(dān)。
7.交貨遲延:每遲延一日,乙方應(yīng)按合同價(jià)款的0.05%承擔(dān)違約金。遲延交貨達(dá)到七日的,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應(yīng)當(dāng)按合同價(jià)款的10%承擔(dān)違約金。‘
8.數(shù)量不足:如交付的定作物數(shù)量不足,乙方應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)補(bǔ)足,并應(yīng)當(dāng)按當(dāng)批定作物價(jià)款的10%承擔(dān)違約金。
9.質(zhì)量瑕疵:如交付的定作物質(zhì)量不符合本合同約定,則甲方有權(quán)要求乙方在2日內(nèi)修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時(shí)限內(nèi)調(diào)換合格定作物的,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當(dāng)按該批定作物價(jià)款的20%承擔(dān)違約金。
第八條安裝(適用于乙方負(fù)責(zé)安裝的情況)
1、安裝責(zé)任:由甲/乙方負(fù)責(zé)本合同項(xiàng)下定作物的安裝,因此產(chǎn)生的全部費(fèi)用由甲/乙方承擔(dān)。
2、安裝工期:總工期為個(gè)日歷天。計(jì)劃開工日期為年月日,竣工日期為年月日。實(shí)際開工日期以甲方通知進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn)。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應(yīng)承擔(dān)相當(dāng)于工程總價(jià)款的0.05%的違約金。
3、施工要求:
(1)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):見合同附件《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
(2)檢查與整改:乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)的要求及甲方發(fā)出的指令施工,隨時(shí)接受甲方及建設(shè)單位、監(jiān)理單位的檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分,乙方必須按要求返工或修復(fù)完善,直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。因此增加的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān),且工期不予順延。
4、資源供應(yīng):施工用水源、電源接點(diǎn)由甲方提供,水、電費(fèi)用由甲承擔(dān)。
5、安全監(jiān)護(hù):
(1)乙方完成安裝調(diào)試內(nèi)容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設(shè)施的,應(yīng)當(dāng)在進(jìn)場(chǎng)安裝前對(duì)相關(guān)設(shè)施及周圍環(huán)境的安全狀況進(jìn)行檢查確認(rèn)。如果乙方認(rèn)為相關(guān)設(shè)施不符合安全防護(hù)要求需要調(diào)整改造,則乙方以書面方式將調(diào)整改造建議提交甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人;如乙方未提出書面調(diào)整改造建議即進(jìn)場(chǎng)安裝,則視為乙方認(rèn)可相關(guān)設(shè)施符合安全防護(hù)要求,不需要進(jìn)行調(diào)整改造。
(2)乙方在安裝調(diào)試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進(jìn)行高空作業(yè),或者帶電作業(yè),或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業(yè)的,安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護(hù)具,現(xiàn)場(chǎng)需設(shè)專門人員進(jìn)行時(shí)時(shí)監(jiān)護(hù),并制作作業(yè)監(jiān)護(hù)記錄。甲方可以隨時(shí)檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護(hù)記錄。
6.自檢與復(fù)檢:本合同項(xiàng)下定作物安裝完畢后,乙方應(yīng)進(jìn)行自檢,自檢合格后報(bào)甲方進(jìn)行復(fù)檢。甲方復(fù)檢合格后報(bào)政府主管部門名稱進(jìn)行驗(yàn)收。
7.驗(yàn)收:本合同項(xiàng)下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后日內(nèi),甲方組織驗(yàn)收并出具書面驗(yàn)收意見。
第九條保修
1.保修期:免費(fèi)保修期為年,自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。實(shí)際起算時(shí)間以書面驗(yàn)收文件所載時(shí)間為準(zhǔn)。乙方負(fù)責(zé)安裝的,以安裝完畢后驗(yàn)收合格的確認(rèn)文件所載時(shí)間為準(zhǔn)
2.保修金:。
3.免費(fèi)保修:保修期內(nèi),因定作物質(zhì)量原因發(fā)生的問題,由乙方負(fù)責(zé)維修并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用和責(zé)任。乙方應(yīng)當(dāng)在接到甲方通知后8小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)維修完善,否則乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金貳佰元,并且甲方可以自行或委托第三方維修,相關(guān)費(fèi)用從保修金中扣除,不足部分可以甲方認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞较蛞曳阶匪鳌?/p>
4.未履行保修義務(wù):
(1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現(xiàn)場(chǎng)處理或超過規(guī)定的到場(chǎng)時(shí)間后2小時(shí)仍未到場(chǎng)的,甲方有權(quán)自行組織維修。甲方有權(quán)從保修金中扣除相應(yīng)賠償金額(包括但不限于因質(zhì)量問題或乙方維修不及時(shí)給業(yè)主造成的損失等),如果保修金不足以彌補(bǔ)甲方損失的,甲方有權(quán)向乙方追索。
(2)乙方累計(jì)3次未及時(shí)到場(chǎng)的,甲方有權(quán)扣留全部剩余保修金。乙方認(rèn)可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的有效證據(jù)。
5.保修金的支付需同時(shí)滿足下列條件:
(1)質(zhì)量保修期已經(jīng)屆滿。
(2)乙方已按約定履行了保修義務(wù);乙方未按約定履行保修義務(wù)給甲方造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
(3)因定作物質(zhì)量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
(4)不存在乙方未履行的其他合同義務(wù)。
6.甲方不需要支付保修金的利息。
第十條知識(shí)產(chǎn)權(quán)與保密
1.乙方保證其向甲方提供的設(shè)計(jì)文件及/或供應(yīng)的成品不侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應(yīng)的定作物向甲方主張知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)益的,由乙方承擔(dān)全部賠償責(zé)任及訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等。
2.乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內(nèi)為甲方保守秘密。未經(jīng)甲方許可,不得留存或泄露甲方設(shè)計(jì)文件及定作物成品、復(fù)制品或其他相關(guān)信息、資料。
第十一條履約擔(dān)保
1.乙方采用下列第種方式提供履約擔(dān)保,用以擔(dān)保乙方全面履行合同義務(wù):
(1)保證金
(2)銀行保函
2.乙方采用下列第種方式提供保證金:
(1)現(xiàn)金
(2)電匯
(3)轉(zhuǎn)賬支票
3.扣除與返還:供貨完畢或合同期滿,本合同余留價(jià)款不足以抵付乙方應(yīng)承擔(dān)違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩余履約保證金于供貨完畢并驗(yàn)收合格后返還乙方(不計(jì)利息)。
4.乙方違約的,甲方除有權(quán)扣除本條約定的履約擔(dān)保外,甲方還有權(quán)從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購合同的應(yīng)收款中扣除因此對(duì)甲方造成的損失。
5.索賠:甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過訴訟方式向乙方索賠。
1.價(jià)格波動(dòng):雙方確定合同價(jià)格時(shí)已經(jīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素,合同價(jià)格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng),任何風(fēng)險(xiǎn)因素導(dǎo)致的利益損失各自獨(dú)立承擔(dān)。
(1)具體風(fēng)險(xiǎn)因素包括但不限于本合同項(xiàng)下定作物的價(jià)格或生產(chǎn)所需的人工、材料、設(shè)備等市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)以及國家稅收調(diào)整等因素。
(2)原則:任何情況下不得調(diào)高合同價(jià)格;在合同簽署后市場(chǎng)價(jià)格向下波動(dòng)的,甲方有權(quán)按照相應(yīng)市場(chǎng)價(jià)格指數(shù),調(diào)整合同價(jià)格。
2.第三方索賠:乙方必須對(duì)所供定作物質(zhì)量負(fù)責(zé),凡因定作物質(zhì)量不符合本合同約定或者有其它內(nèi)在質(zhì)量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財(cái)產(chǎn)損失的,均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應(yīng)直接參與協(xié)商,否則乙方應(yīng)接受甲方與第三方達(dá)成的賠償協(xié)議,并按此協(xié)議約定的標(biāo)準(zhǔn)賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應(yīng)當(dāng)按仲裁機(jī)構(gòu)或法院的裁判文件或調(diào)解書確定的內(nèi)容賠償甲方損失,同時(shí)賠償甲方支出訴訟費(fèi)和律師費(fèi)等損失。前述費(fèi)用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。
3.真實(shí)性:乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結(jié)算記錄)的,一切虛假和偽造文件不作為雙方結(jié)算的依據(jù),乙方無權(quán)依據(jù)虛假和偽造文件向甲方主張任何權(quán)益。
4.合法性:乙方向甲方提交虛假發(fā)票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價(jià)款并且有權(quán)要求乙方承擔(dān)全部損失。
第十三條公平競(jìng)爭
1、在投標(biāo)、簽約及履約過程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實(shí)的,甲方承諾對(duì)相關(guān)責(zé)任員工一律予以辭退。
2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(jù)(如錄音、錄像、書面證據(jù)等)充分有效的,甲方將責(zé)令責(zé)任員工雙倍返還乙方支付的金額,并將乙方確定為長期合作伙伴。責(zé)任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機(jī)關(guān)處理后,甲方負(fù)責(zé)雙倍返還乙方支付的金額。
3、乙方承諾不以任何形式(含給付現(xiàn)金、財(cái)物、請(qǐng)客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方愿意向甲方支付相當(dāng)于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價(jià)款中扣除,或者通過法律途徑向乙方追索。必要時(shí)甲方可提請(qǐng)有關(guān)部門追究乙方人員的法律責(zé)任。
4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應(yīng)商,兩年內(nèi)不接受其參加甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)組織的招標(biāo)。
5、在投標(biāo)、簽約及履約過程中甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)的工作人員通過語言或具體行動(dòng)明示或暗示要求乙方退出競(jìng)爭的,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實(shí)的,甲方承諾對(duì)相關(guān)責(zé)任人一律予以辭退。
6、甲方受理投訴的方式:
聯(lián)系人:電話:
信函郵寄地址:
投訴專用電子郵箱:
第十四條通知
1.甲方聯(lián)系人及通訊方式:
聯(lián)系人:電話:傳真:
地址:郵編:
email:
2.乙方聯(lián)系人及通訊方式:
聯(lián)系人:電話:傳真:
地址:郵編
email:
3.雙方的通知、許可、批準(zhǔn)、簽證或做出其他決定均應(yīng)采用書面方式。
4.上述內(nèi)容可以派員送達(dá),傳真,郵寄或特快專遞送達(dá),電話通知的應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充書面文件。
5.派員送達(dá)的應(yīng)當(dāng)有簽收文件。
6.采用傳真方式的,以受送達(dá)方的傳真機(jī)收到傳真信號(hào)即視為送達(dá)。
7.采用郵寄或特快專遞方式送達(dá)的,受送達(dá)方簽字的回執(zhí)為送達(dá)的證明。
8.采用派員送達(dá)、郵寄或特快專遞送達(dá)的,收件人為受送達(dá)一方公司、職能部門、所屬員工或分支機(jī)構(gòu)的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達(dá)一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達(dá)。
9.如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應(yīng)當(dāng)以書面方式正式通知另一方,此后再聯(lián)絡(luò)時(shí)應(yīng)使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式。
10.如受送達(dá)一方電話或傳真號(hào)碼、郵寄地址有誤(或號(hào)碼、地址變更后未通知)造成無法送達(dá)的,由受送達(dá)一方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十五條爭議解決
1.本合同簽訂、履行過程中發(fā)生任何爭議的,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。
第十六條合同附件
下列文件為本合同附件,與正文具有同等法律效力
1.附件一:定作物明細(xì)表
2.附件二:《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)》
3.附件三:附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復(fù)印件、乙方對(duì)委托代理人的《授權(quán)委托書》原件壹份。
4.附件四:加蓋乙方公章的營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的《組織機(jī)構(gòu)代碼證》(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的《稅務(wù)登記證》(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復(fù)印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。
第十七條合同效力
1.本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。
2.雙方就合同內(nèi)容做出的變更或補(bǔ)充,均以書面補(bǔ)充合同的約定為準(zhǔn)。
3.本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,各份具有同等法律效力。
第十八條其他約定
1.其他約定:
(本頁以下無正文)
合同簽章頁
(此頁系與a有限公司與《定作合同》的簽章頁,無正文)
甲方(蓋章):a有限公司乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):
(或)委托代理人(簽字):(或)委托代理人(簽字):
簽訂地點(diǎn):
簽訂日期:年月日
附件一
定作物明細(xì)表
附件二:
《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
附件四:授權(quán)委托書
致:甲方公司名稱
我單位委托受托人姓名作為代理人與貴司簽署合同名稱及辦理結(jié)算等相關(guān)事宜。受委托人所簽署的所有相關(guān)文件,我單位均予以承認(rèn)。
代理人無權(quán)轉(zhuǎn)委托。
特此委托。
委托單位:(蓋章)
法定代表人或負(fù)責(zé)人:(簽字)
年月日
受委托人:
姓名:職務(wù):電話:
住所:身份證號(hào)碼:
第9篇 通用定作加工合同范本
合同編號(hào):_________
定作人:________________
承攬人:________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī),遵循公平和誠實(shí)信用的原則,定作人和承攬人經(jīng)協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
第一條定作物、數(shù)量、規(guī)格及報(bào)酬
定作物名稱規(guī)格:________________
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量:________________
交貨時(shí)間:________________
報(bào)酬:______________________
定作報(bào)酬計(jì)價(jià)方式:_________。
合計(jì)(大寫):__________元人民幣。
第二條定作人在簽署合同后______日內(nèi)向承攬人支付(預(yù)付款/定金)_____________元人民幣,余款支付方式:_________。
第三條定作人提供的材料
材料名稱規(guī)格/型號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量
單位數(shù)量提供時(shí)間
承攬人應(yīng)在收到定作人提供的材料后進(jìn)行檢驗(yàn),并在3日內(nèi)就不符合約定標(biāo)準(zhǔn)的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的,視為認(rèn)可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條定作人應(yīng)在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術(shù)要求,作為合同附件。未經(jīng)定作人書面同意,承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內(nèi)容。
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在收到后3日內(nèi)向定作人提出書面異議。
第五條定作人有權(quán)對(duì)承攬人使用的材料及已完工作成果進(jìn)行監(jiān)督和檢查,并要求承攬人對(duì)不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作,費(fèi)用由承攬人承擔(dān)。
第六條未經(jīng)定作人書面同意,承攬人不得將定作物交由第三人完成,否則承攬人有權(quán)解除合同。
第七條承攬人應(yīng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)交付定作物及相應(yīng)的技術(shù)資料、質(zhì)量合格證明。交付地點(diǎn)為(承攬人送貨或定作人自提)________。
定作物的運(yùn)輸、裝卸工作及費(fèi)用由_________承擔(dān)。
定作物需要安裝調(diào)試的,承攬人應(yīng)按定作人要求在指定地點(diǎn)安裝調(diào)試完畢、并通過驗(yàn)收方作為交付。承攬人同意放棄留置權(quán)。
第八條定作人收到承攬人交付的定作物后應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收。定作物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、期限為:_________
第九條承攬人對(duì)定作物的質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任,保修期從______年____月____日至______年____月____日。保修期內(nèi),定作人按合同總價(jià)的____________%預(yù)留質(zhì)量保修金,保修期滿無質(zhì)量問題的予以退還。
定作物在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的,承攬人應(yīng)及時(shí)予以維修、重作,并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任)。承攬人未按定作人要求及時(shí)維修、重作定作物的,定作人有權(quán)自行維修,費(fèi)用直接從預(yù)留的質(zhì)量保修金中抵扣,不足部分定作人有權(quán)繼續(xù)向承攬人追償。
第十條違約責(zé)任:_________
1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、花色、包裝方式不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,是承攬人違約定作人逾期支付報(bào)酬的,是定作人違約。
2.因承攬人違約導(dǎo)致定作人遭受損失或向第三人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任(包括但不限于停窩工損失、向建設(shè)單位、分包單位承擔(dān)違約責(zé)任等),承攬人應(yīng)當(dāng)賠償定作人所遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失。
3.承攬人完成的定作物質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、花色、包裝方式不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,定作人有權(quán)拒收定作物或拒付報(bào)酬承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)維修、重作定作物至合同約定標(biāo)準(zhǔn)。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)要求其繼續(xù)履行或要求解除合同。定作人解除合同的,承攬人還應(yīng)向定作人支付合同總價(jià)3______%的違約金,不足彌補(bǔ)定作人損失的,承攬人應(yīng)繼續(xù)賠償。
第十一條本合同在履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條本合同一式________份,雙方各執(zhí)________份,自雙方加蓋公章之日起生效。
第十三條補(bǔ)充條款
定作人:_______________承攬人:_________
住所地:_______________住所地:_________
電話:_______________電話:_____________
委托代理人:__________委托代理人:_____
第10篇 加工定作格式
合同編號(hào):
定作方: 簽訂地點(diǎn):
承攬方: 簽訂時(shí)間: 年 月 日
一:品種或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限
定作物品名或項(xiàng)目 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單 數(shù)量 價(jià)款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
單價(jià) 總金額 合計(jì)
合計(jì)人民幣金額(大寫)
二:定作方帶料
材料名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 質(zhì)量 提供日期 消耗定額 單價(jià) 總定額
三:質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
四:承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限
五:驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六:驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
七:包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
八:交(提)貨方式、地點(diǎn)運(yùn)輸方式、到達(dá)站(港)和費(fèi)用負(fù)擔(dān)
九:交付 定金 、預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間
十:結(jié)算方式及期限
十一: 違約責(zé)任
十二:如需提供擔(dān)保,另立 合同擔(dān)保 書,作為本合同附件。
十三:解決 合同糾紛 的方式
十四:雙方協(xié)商的其它條款
定作方 承攬方
單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見
單位地址 單位地址
法定代表人 法定代表人 經(jīng)辦人 簽(公)證機(jī)關(guān)(章)
委托 代理 人 委托代理人
電話 電話
電掛 電掛
開戶銀行 開戶銀行
帳號(hào) 帳號(hào) 年 月 日
郵政編碼 郵政編碼
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
第11篇 服裝加工定作合同
服裝加工 定作合同
合同編號(hào):
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
就甲方委托乙方加工服裝(以下簡稱服裝)事宜,依據(jù)《中華人民共和國 合同法 》等有關(guān)法律 法規(guī) 的規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,一致達(dá)成如下條款,以資雙方遵守履行。
第一條 加工服裝的內(nèi)容
1.1 乙方保證持有合法的《 營業(yè)執(zhí)照 》,擁有充足的加工場(chǎng)地及機(jī)器設(shè)施、工藝能力、從業(yè)人員,具備完成加工本合同服裝的合格資質(zhì)和能力。
1.2 甲方委托乙方加工制作的服裝為:
款號(hào)
商品名稱
款式/碼數(shù)
數(shù)量(件)
含稅單價(jià) (元/件)(rmb)
含稅總額(rmb)
第二條 原材料的提供辦法及其規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
2.1 加工服裝所需的原材料由乙方負(fù)責(zé)采購。
2.2 乙方采購的原材料規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量必須適合定作本合同的服裝。
第三條 服裝的加工質(zhì)量要求及包裝
3.1 服裝的加工質(zhì)量要求,必須滿足國家的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
3.2 包裝的材料及人工費(fèi)用,均由乙方承擔(dān)。
第四條 加工服裝的交貨期限、交貨方法、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)
4.1 交貨方式:乙方送貨上門方式(運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)由乙方承擔(dān)),將服裝送至甲方營業(yè)地(以甲方工商登記內(nèi)容為準(zhǔn)):__________________________________________。
如甲方要求乙方送貨至上述地點(diǎn)以外的其他地方,交貨方式由雙方另行約定。所產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
合同簽訂地點(diǎn)為 合同履行 地。
4.2 交貨期限:乙方應(yīng)按照本合同的第1.2款所列明之交貨日期和數(shù)量向甲方交貨。
4.3 交貨時(shí),乙方需同時(shí)交付相應(yīng)的下列書面文件資料:
送貨單、貨物明細(xì)以及其他甲方要求的資料。
第五條 收貨查驗(yàn)方式和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
5.1 驗(yàn)收加工服裝,由甲方按本合同第三條的約定執(zhí)行。
5.2 甲方按照本合同的約定驗(yàn)收貨物。若貨物的數(shù)量、質(zhì)量不符合交貨要求的,甲方有權(quán)拒收,由此造成乙方逾期交貨的,由乙方承擔(dān) 違約責(zé)任 。
第六條 結(jié)算方法
6.1 付款方式
6.1.1 雙方簽字并蓋章 合同生效 后,甲方在3個(gè)工作日內(nèi)支付合同總貨款的40%作為 定金 。合同履行完畢后,定金抵作貨款。
6.1.2 乙方遞交貨品前3個(gè)工作日內(nèi),甲方支付合同總貨款的40%為提貨款。
6.1.3 各合同單款的貨款20%,甲方需在乙方交貨后30天內(nèi)全部付清。
6.2 上述所有費(fèi)用均匯入乙方提供的賬號(hào)。
6.3 甲方可以根據(jù)具體情況采取銀行轉(zhuǎn)賬、 支票 或者現(xiàn)金等方式支付乙方結(jié)算款項(xiàng)。
第七條 違約責(zé)任
7.1 乙方交貨的服裝品種、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量不符合約定的,甲方同意乙方修整或調(diào)換的,乙方應(yīng)當(dāng)在甲方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成修整或調(diào)換。
7.2 乙方交付服裝的數(shù)量,必須符本合同的第1.2款之碼數(shù)(尺寸)及總數(shù)規(guī)定。交貨數(shù)量可在本合同規(guī)定數(shù)量±3%范圍之內(nèi),若交貨數(shù)少于本合同規(guī)定數(shù)量,甲方有權(quán)要求乙方補(bǔ)齊未交部分服裝的,乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,而補(bǔ)交部分如超過交貨期限,則按逾期交付處理,乙方還需承擔(dān)違約責(zé)任。
第八條 爭議的處理
本合同在履行過程中,雙方若發(fā)生糾紛,應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí),應(yīng)向合同簽訂地人民法院提起 訴訟 。
本合同適用中華人民共和國法律。
第九條 其他事宜
9.1 本合同只有通過雙方相互協(xié)商一致才可以補(bǔ)充、修改或變更。如果沒有雙方代表人的簽字及其加蓋與本合同相同的印章進(jìn)行確認(rèn),關(guān)于本合同的任何補(bǔ)充、修改或變更都不會(huì)有約束力。
9.2 本合同一式兩份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,具有同等法律效力。
9.3 本合同自雙方簽字并蓋章后生效,有效期為一年。
(此頁為簽署頁無正文)
甲方:__________________________ 乙方:__________________________
法定地址:______________________ 法定地址:______________________
法定代表人:____________________ 法定代表人:____________________
(或授權(quán)簽約人):______________ (或授權(quán)簽約人):______________
聯(lián)系電話:______________________ 聯(lián)系電話:______________________
銀行賬號(hào):______________________ 銀行賬號(hào):______________________
簽約日期:______________________ 簽約日期:______________________
簽約地點(diǎn):______________________ 簽約地點(diǎn):______________________
第12篇 加工定作物樣品運(yùn)輸合同
承攬方:_____________,以下簡稱甲方
定作主:_____________,以下簡稱乙方
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)等。
定作物名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單價(jià)
總價(jià)
第二條 加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)等。
定作物名稱
完工時(shí)間
檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥當(dāng)保存,作為檢驗(yàn)的根據(jù))
第三條 加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)等。
定作物名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)
第五條 原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸?shù)取?/p>
材料名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條 加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間_________________________________________。
第七條 乙方應(yīng)于________年____月____日前向甲方交付定金_____________元;乙方應(yīng)于________年____月____日前向甲方交付預(yù)付款________元。
乙方不履行合同的,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。
甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還。
第八條 甲方的違約責(zé)任
甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的________‰償付違約金。
甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值______%的違約金。
由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條 乙方的違約責(zé)任
乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值______%的違約金。
乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí),可以向人民法院起訴。
本合同于________年____月____日生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式______份,甲乙雙方各執(zhí)一份,公證處、物價(jià)局、建設(shè)銀行各存一份。
承攬方:__________定作方:____________
地址:____________地址:______________
法定代表人:______法定代表人:________
簽約日期:________年_________月_________日
第13篇 最定作加工合同
2023最通用的定作加工合同編號(hào):__________________
定作人:_____________________________
承攬人:_____________________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī),遵循公平和誠實(shí)信用的原則,定作人和承攬人經(jīng)協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 定作物、數(shù)量、規(guī)格及報(bào)酬
定作物名稱規(guī)格/型號(hào)質(zhì)量要求/
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量
單位數(shù)量交貨時(shí)間報(bào)酬
定作報(bào)酬計(jì)價(jià)方式:__________________________________________。
合計(jì)(大寫):________________________________元人民幣。
第二條 定作人在簽署合同后___日內(nèi)向承攬人支付(預(yù)付款/定金)________元人民幣,余款支付方式: 。
第三條 定作人提供的材料
材料名稱規(guī)格/型號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量
單位數(shù)量提供時(shí)間
承攬人應(yīng)在收到定作人提供的材料后進(jìn)行檢驗(yàn),并在 日內(nèi)就不符合約定標(biāo)準(zhǔn)的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的,視為認(rèn)可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條 定作人應(yīng)在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術(shù)要求,作為合同附件。未經(jīng)定作人書面同意,承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內(nèi)容。
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在收到后 日內(nèi)向定作人提出書面異議。
第五條 定作人有權(quán)對(duì)承攬人使用的材料及已完工作成果進(jìn)行監(jiān)督和檢查,并要求承攬人對(duì)不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作,費(fèi)用由承攬人承擔(dān)。
第六條 未經(jīng)定作人書面同意,承攬人不得將定作物交由第三人完成,否則承攬人有權(quán)解除合同。
第七條 承攬人應(yīng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)交付定作物及相應(yīng)的技術(shù)資料、質(zhì)量合格證明。交付地點(diǎn)為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。
定作物的運(yùn)輸、裝卸工作及費(fèi)用由_________承擔(dān)。
定作物需要安裝調(diào)試的,承攬人應(yīng)按定作人要求在指定地點(diǎn)安裝調(diào)試完畢、并通過驗(yàn)收方作為交付。承攬人同意放棄留置權(quán)。
第八條 定作人收到承攬人交付的定作物后應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收。定作物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、期限為:
。
第九條 承攬人對(duì)定作物的質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任,保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內(nèi),定作人按合同總價(jià)的___%預(yù)留質(zhì)量保修金,保修期滿無質(zhì)量問題的予以退還。
定作物在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的,承攬人應(yīng)及時(shí)予以維修、重作,并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任)。承攬人未按定作人要求及時(shí)維修、重作定作物的,定作人有權(quán)自行維修,費(fèi)用直接從預(yù)留的質(zhì)量保修金中抵扣,不足部分定作人有權(quán)繼續(xù)向承攬人追償。
第十條 違約責(zé)任:
承攬人逾期交付定作物、定作物的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、花色、包裝方式不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,是承攬人違約;定作人逾期支付報(bào)酬的,是定作人違約。
因承攬人違約導(dǎo)致定作人遭受損失或向第三人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任(包括但不限于停窩工損失、向建設(shè)單位、分包單位承擔(dān)違約責(zé)任等),承攬人應(yīng)當(dāng)賠償定作人所遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失。
承攬人完成的定作物質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、花色、包裝方式不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,定作人有權(quán)拒收定作物或拒付報(bào)酬;承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)維修、重作定作物至合同約定標(biāo)準(zhǔn)。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)要求其繼續(xù)履行或要求解除合同。定作人解除合同的,承攬人還應(yīng)向定作人支付合同總價(jià)3%的違約金,不足彌補(bǔ)定作人損失的,承攬人應(yīng)繼續(xù)賠償。
第十一條 本合同在履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條 本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,自雙方加蓋公章之日起生效。
第十三條 補(bǔ)充條款________________________________________________________________________________________________ ___
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
定作人:___________________________承攬人:___________________________
住所地:___________________________住所地:___________________________
電話:_______________電話:_________________
委托代理人:________________委托代理人:________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
第14篇 加工定作
合同編號(hào):定作方:簽訂地點(diǎn):承攬方:簽訂時(shí)間:年月日一:品種或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限定作物品名或項(xiàng)目規(guī)格型號(hào)計(jì)量單數(shù)量價(jià)款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限單價(jià)總金額合計(jì)合計(jì)人民幣金額(大寫)二:定作方帶料材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量提供日期消耗定額單價(jià)總定額三:質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)四:承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限五:驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求六:驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限七:包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)八:交(提)貨方式、地點(diǎn)運(yùn)輸方式、到達(dá)站(港)和費(fèi)用負(fù)擔(dān)九:交付定金、預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間十:結(jié)算方式及期限十一:違約責(zé)任十二:如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書,作為本合同附件。十三:解決合同糾紛的方式十四:雙方協(xié)商的其它條款定作方承攬方單位名稱(章)單位名稱(章)鑒(公)證意見單位地址單位地址法定代表人法定代表人經(jīng)辦人簽(公)證機(jī)關(guān)(章)委托代理人委托代理人電話電話電掛電掛開戶銀行開戶銀行帳號(hào)帳號(hào)年月日郵政編碼郵政編碼有效期限:年月日至年月日
第15篇 模特服裝定作加工合同
2023模特服裝定作加工甲方(定作人):_______________________
法定代表人:________________________
住所:_____________________________
聯(lián)系電話:______________________________
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:_______________________
乙方(承攬人):__________________________
法定代表人:______________________________
住所:__________________________________
聯(lián)系電話:____________________________
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:__________________________
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,乙方向甲方承接服裝加工業(yè)務(wù),雙方本著互利互惠的原則進(jìn)行合作,具體事項(xiàng)協(xié)商如下。
加工項(xiàng)目
□裁剪,□工序縫制,□品檢,□修線,□鎖眼,□整燙,□包裝
款號(hào)產(chǎn)品名稱: _______________________
加工數(shù)量: _________________________
加工費(fèi)(含運(yùn)費(fèi)、針線費(fèi)):_______ 元,大寫: ________
合計(jì)人民幣:________ 元,大寫: ______________
乙方對(duì)甲方發(fā)出的物料應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收核對(duì)后需在甲方《發(fā)貨單》上簽字認(rèn)可,若因乙方浪費(fèi)造成物料損耗,乙方必須賠償一切損失。
乙方必須嚴(yán)格按照甲方的生產(chǎn)工藝要求,參照甲方簽名確認(rèn)的正確樣衣進(jìn)行生產(chǎn)。
在生產(chǎn)大貨前,乙方必須制作 件產(chǎn)前樣,送甲方生產(chǎn)管理或業(yè)務(wù)跟單員確認(rèn)后方可生產(chǎn)大貨。
乙方在生產(chǎn)大貨時(shí)甲方不定時(shí)安排生產(chǎn)管理人員進(jìn)行品質(zhì)檢查,并寫出有效書面檢查報(bào)告告知乙方糾正,如不糾正一切后果由乙方負(fù)責(zé);該人員只負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查和生產(chǎn)進(jìn)度匯報(bào),不代表甲方與乙方達(dá)成的其它協(xié)議。
乙方未經(jīng)甲方同意不得將產(chǎn)品轉(zhuǎn)發(fā)其他加工廠生產(chǎn)加工,若出現(xiàn)類似情況甲方有權(quán)終止合同,乙方要賠償甲方因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
甲方收到乙方加工的產(chǎn)品后,要安排檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn),如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合甲方要求,甲方有權(quán)通知乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行重查和返工。如乙方?jīng)]按時(shí)按要求進(jìn)行返工,甲方將有權(quán)自行安排人員進(jìn)行重查和返工,一切費(fèi)用由乙方承擔(dān),然后在加工費(fèi)中扣除。
乙方必須按照甲方要求的交貨日期保質(zhì)保量準(zhǔn)時(shí)交貨,如有延誤貨期,造成產(chǎn)品滯留或空運(yùn),一切損失和費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé);乙方必須按照甲方發(fā)給的數(shù)量交出成品,若有少數(shù)以 倍的成本價(jià)賠償給甲方,若因甲方原材料延誤,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商延遲交貨期,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議書。
付款方式:在無其它特殊情況下,甲方在乙方交貨 ________天內(nèi)付清相應(yīng)的加工費(fèi)。
本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,向 ______人民法院起訴。
本協(xié)議書一式兩份,經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效,由甲、乙雙方各執(zhí)一份;如有簽補(bǔ)充協(xié)議書與本協(xié)議書同具法律效力。
甲方(簽章):___________________乙方(簽章):________________________
法定代表人:__________________法定代表人 :_______________________
委托代理人:____________________委托代理人:______________________
______年_____ 月 _____日__________ 年________ 月__________ 日
第16篇 機(jī)械零部件產(chǎn)品加工定作合同
2023機(jī)械零部件產(chǎn)品加工定作甲方(定作方):_____________
法定代表人:_____________
住所:_____________
聯(lián)系電話:_____________
傳真:_____________
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:_____________
乙方(承攬方):_____________
法定代表人:_____________
住所:_____________
聯(lián)系電話:_____________
傳真:_____________
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:_____________
茲因甲方生產(chǎn)需要向乙方訂購下列產(chǎn)品,經(jīng)雙方協(xié)商同意訂立合同如下:
(一)產(chǎn)品名稱、數(shù)量及交貨日期
品名規(guī)格:______________
單位數(shù)量:______________
計(jì)劃單價(jià):______________
金額用料:______________
交貨期:______________
(二)加工原料
______________。
(三)質(zhì)量和樣式
質(zhì)量:______________ 。
樣式:______________ 。
(四)訂貨數(shù)量的差額幅度
______________。
(五)貨款結(jié)算
甲方貨到驗(yàn)收合格后向乙方支付總貨款的___%,扣留___%貨款為 年期質(zhì)量保證金。若產(chǎn)品到期無質(zhì)量問題,甲方應(yīng)當(dāng)將保證金返還給乙方。
(六)原材料供應(yīng)
產(chǎn)品加工的原材料由乙方自己提供,其貨款在乙方交貨結(jié)算時(shí),憑發(fā)票結(jié)算。
(七)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方式
乙方交貨給甲方進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收以所封樣板為標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收合格,雙方辦理交接手續(xù)。如不合標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修改或更換直至驗(yàn)收合格為止。
(八)包裝、裝卸、運(yùn)輸方式及費(fèi)用
包裝必須按廠家原包裝標(biāo)準(zhǔn),裝載必須與運(yùn)輸方式相符,期間發(fā)生的損壞,費(fèi)用均由甲方負(fù)責(zé)。
(九)違約責(zé)任
甲方違約責(zé)任
①甲方如中途變更定做,應(yīng)賠償乙方因此造成的損失。
②甲方如中途解除合同,應(yīng)賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
③甲方如無故超過合同規(guī)定期限付款,每推遲 天按合同總額的___%向乙方賠償違約金。
乙方違約責(zé)任
①乙方如中途變更定做,應(yīng)賠償甲方因此而造成的損失。
②乙方如中途解除合同,應(yīng)賠償甲方因此造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
③乙方如無故超過合同規(guī)定期限交貨,每推遲 天按合同總額的___%向甲方賠償違約金。
(十)合同生效后,任何一方當(dāng)事人想要變更合同應(yīng)提前 日通知對(duì)方,并經(jīng)雙方協(xié)商同意,否則應(yīng)負(fù)違約責(zé)任,并應(yīng)賠償因此給對(duì)方造成的損失。
(十一)本合同一式 份,雙方各執(zhí) 份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
(十二)合同爭議的解決
發(fā)生爭議的,由雙方協(xié)商解決或申請(qǐng)工商部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第___種方式解決:
提交___仲裁委員會(huì)仲裁;
依法向___人民法院起訴。
(十三)本合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方協(xié)商修訂之。
甲方(簽章):___________ 乙方(簽章):___________
法定代表人:___________ 法定代表人:___________
委托代理人:___________ 委托代理人:___________
______年____月____日 ______年____月____日
簽于:___________ 簽于:___________