上訴狀加工合同（9份范本）

第1篇 加工承攬合同訴訟上訴狀

原告：_________________張__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________鎮(zhèn)__________村__________街__________號(hào)，系__________市__________汽車車身修理店業(yè)主。

被告：_________________市__________貿(mào)易有限公司法定代表人：_________________王__________

住所地：_________________市__________鎮(zhèn)__________路請(qǐng)求事項(xiàng)：_________________

1依法判決被告向原先支付車廂款計(jì)人民幣64171元。

2依法判決被告從___年___月___日至還清之日止按照年利率7.47%的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付逾期付款滯納金(暫計(jì)至___年___月___日)計(jì)人民幣9587.15元;

3本案所有訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)和理由：_________________

原告與被告經(jīng)常有業(yè)務(wù)往來。被告多次向原告訂做汽車車廂，原告按照被告的要求多次向被告提供汽車車廂，約定付款時(shí)間為次月月底。被告開始就沒有依約付款。經(jīng)原告多次催收，被告僅以原告朋友購車款相抵。___年___月___日，原告與被告再次以原告朋友購車款相抵之后，被告尚欠原告車廂款計(jì)人民幣64171元。后來，原告多次繼續(xù)向被告催收，被告均無故推諉不支付至今。綜上所述，原告認(rèn)為，原告與被告是合法有效的加工承攬合同關(guān)系。原告已經(jīng)如約交付被告定做的車廂給被告，被告理應(yīng)及時(shí)依約付款。但是，被告卻無理拒不支付至今。被告的行為顯然嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益。為了維護(hù)原告的合法權(quán)益。根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律的相關(guān)規(guī)定，特向法院提起訴訟，請(qǐng)求法院依法判決。

此致

__________市人民法院

具狀人：_________________

年月日

第2篇 自建房加工承攬上訴狀

原告：________________法定代表人_______________，職務(wù)董事長(zhǎng)，住__________市__________區(qū)__________街__________號(hào)樓__________室，郵編：________________電話：_____________

被告：________________公司，法定代表人_______________，職務(wù)總經(jīng)理,住__________市__________區(qū)__________號(hào)，郵編：______________電話：_____________

案由：_________________建設(shè)工程施工合同糾紛

訴訟請(qǐng)求

1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元，延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項(xiàng)共計(jì) ______________ 元;

2、以上金額截至____年_____月_____日，逾期支付，則以 ______________ 元為基數(shù)，按每日 ______________ %支付逾期利息;

3、本案的訴訟費(fèi)用由被告負(fù)擔(dān)。

事實(shí)與理由

原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設(shè)的位于北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)某地的某項(xiàng)目b區(qū)的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進(jìn)行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款，保修期自竣工之日起______個(gè)月，項(xiàng)目最后的結(jié)算金額為_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過了保修期后，該項(xiàng)目并未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。

原告認(rèn)為，被告拒絕返還保修款的行為已構(gòu)成違約，嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益，故依《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，特向貴院提起訴訟，請(qǐng)求依法裁判。

此致

__________市__________區(qū)人民法院

具狀人：________________有限公司

法定代表人：______________

_____________年__________月__________日

第3篇 加工定做糾紛上訴狀

上訴人：_________________名稱：_____________

住所：________________

電話：______________

法定代表人：_________________名稱：________________

職務(wù)：______________

委托代理人：_________________姓名：_____________

性別：_____________

年齡：______________

民族：_________________

職務(wù)：_________________

工作單位：______________

住所：________________

電話：______________

上訴人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號(hào)判決，現(xiàn)提出上訴。

上訴理由及請(qǐng)求：________________

(上訴理由應(yīng)全面陳述對(duì)第一審人民法院在認(rèn)定事實(shí)和適用法律上的不當(dāng)或錯(cuò)誤，提出所根據(jù)的事實(shí)和理由，包括在一審程序中未提供的事實(shí)、理由和證據(jù)。上訴的請(qǐng)求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)

此致

___________人民法院

上訴人：______________(蓋章)

法定代表人：______________(簽章)

__________年_____月_____日

第4篇 加工合同糾紛刑事上訴狀

反訴人(本訴被告)：_________________

地址：_________________

法定代表人：_________________

委托代理人：_________________

被反訴人(本訴原告)：_________________

地址：_________________

法定代表人：_________________

反訴請(qǐng)求：_________________

1、判令被反訴人賠償損失 _________________ 元(暫計(jì)至起訴之日，后續(xù)損失將按實(shí)際追加請(qǐng)求);

2、反訴訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

事實(shí)和理由：

反訴人向被反訴人出售_____產(chǎn)品，被反訴人陸續(xù)收貨付款。后因被反訴人無力付款，將未用完的產(chǎn)品退回反訴人，并承諾盡快付清欠付貨款。此后，被反訴人于_______年_______月_____日付款_____元，于_____ 年 _____ 月 _____日付款_____元。在反訴人等待被反訴人進(jìn)一步付款之際，被反訴人惡意提起訴訟，并申請(qǐng)法院查封反訴人的銀行存款_______元。

反訴人的這筆存款，是用來購進(jìn)原材料的，但因被反訴人的錯(cuò)誤查封，致使反訴人無法支付材料款，并因材料不能及時(shí)到位，造成直接經(jīng)濟(jì)損失_____萬元。此后，反訴人為了保證公司運(yùn)營(yíng)，從民間高利借款_____元，每月利息損失_____元。為應(yīng)訴，反訴人損失律師費(fèi)_____元。截止反訴之日，因被反訴人錯(cuò)誤申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，反訴人共遭受損失_____元，且損失仍在擴(kuò)大。

被反訴人沒有任何證據(jù)證明反訴人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任，并且被訴人因無力付款而退回的貨物，當(dāng)即被另一客戶使用，不存在任何產(chǎn)品質(zhì)量問題。因此，被反訴人的訴訟請(qǐng)求應(yīng)予駁回，被反訴人的財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)錯(cuò)誤，且已給反訴人造成了實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失。反訴人請(qǐng)求貴院在查明本訴事實(shí)、判決駁回原告起訴的同時(shí)，判決支持反訴人的請(qǐng)求。

此致

_____人民法院

具狀人：_________________

___________年_______月_____日

第5篇 加工合同糾紛上訴狀

上訴人(一審被告)：______________，男，_____________年_____月_____日出生，漢族，住___________________，身份證號(hào)：________________。

被上訴人(一審原告)：______________市_______________區(qū)_______________服裝有限公司，住所地________________。法定代表人_______________。

第三人：______________，男，_____________年_____月_____日出生，漢族，住________________，身份證號(hào)：__________________。

上訴請(qǐng)求：

1、請(qǐng)求依法撤銷佛山市順德區(qū)人民法院(2013)佛順法均民初字第_______________號(hào)判決，依法駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求;

2、由被上訴人承擔(dān)本案一、二審全部訴訟費(fèi)用。

事實(shí)與理由：

上訴人認(rèn)為，一審法院認(rèn)定事實(shí)不清，適用法律不當(dāng)。本案第三人并非上訴人的員工，上訴人根本沒有委托第三人對(duì)涉案的貨物質(zhì)量、數(shù)量等予以確認(rèn)，更沒有委托其代為簽收對(duì)賬單。第三人簽收對(duì)賬單行為為個(gè)人行為，由此導(dǎo)致的法律后果應(yīng)由期個(gè)人承擔(dān)，上訴人對(duì)此不負(fù)任何責(zé)任。此外，被上訴人對(duì)第三人簽收對(duì)賬單事宜，未盡到應(yīng)有的謹(jǐn)慎審查義務(wù)，且向一審法院提供的《交貨質(zhì)量特別約定》、《對(duì)賬單》證據(jù)存在重大瑕疵，其并未完成舉證責(zé)任，應(yīng)承擔(dān)舉證不能的不利后果。一審法院在未查清事實(shí)基礎(chǔ)上，錯(cuò)誤適用法律，違背事實(shí)根據(jù)，嚴(yán)重?fù)p害了上訴人合法權(quán)益。

此致

___________人民法院

具狀人： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

第6篇 加工承攬受傷被告上訴狀

民事上訴狀范文

原告:______________,男,漢族,__________年_____月_____日出生,住_____________

委托代理人__________,_______________律師事務(wù)所律師。

被告:______________,男,漢族,__________年_____月_____日出生,住_____________

訴訟請(qǐng)求:_________________

1、請(qǐng)求法院依法判決被告償還本金人民幣壹拾伍萬元整(￥ _____ 元)及到期未歸還借款的利息人民幣

2、判令本次訴訟所有費(fèi)用由被告承擔(dān)。

事實(shí)和理由

201_____年12月原告?zhèn)€人借款人民幣壹拾伍萬元整給__________公司,約定還款期限為年月日,利息按計(jì)算。由于__________公司到期無力還款,該公司股東__________、__________、__________、__________于201_____年6月27日在__________責(zé)任公司達(dá)成協(xié)議,約定原告借給__________公司的借款由被告__________、__________分兩次償還,還款時(shí)間為201_____年1月30日還款人民幣_(tái)____ 元,201_____年6月30日還款人民幣 _____ 元,被告__________承擔(dān)連帶責(zé)任保證,并有見證人和見證。

現(xiàn)約定的還款期限已屆止,被告并未向原告支付所述借款,原告多次催收討要無果,現(xiàn)原告代文東為維護(hù)自己合法權(quán)益,特根據(jù)相關(guān)民事法律訴至貴院,請(qǐng)求貴院支持為盼。

此致

__________人民法院

具狀人:_________________

第7篇 加工合同刑事上訴狀

上訴人：_________________，男，漢族，身份證編號(hào)：_________________，初中文化，現(xiàn)住 _________________。

上訴人因涉嫌合同詐騙罪一案，不服 _________________ 人民法院( _________________ )永刑初字第_________________ 號(hào)刑事判決,故提出上訴。

上訴請(qǐng)求

1.撤銷 _________________ 人民法院( _________________ )永刑初字第 _________________號(hào)刑事判決書。

2.改判被告人不構(gòu)成犯罪，不承擔(dān)刑事責(zé)任。

事實(shí)與理由

一、上訴人在本案中的地位決定上訴人無從知曉河南文化投資有限公司(以下稱文化公司)無履行合同的能力。

文化公司為本案第一被告人丁發(fā)起成立，在設(shè)立公司之時(shí)，丁向工商登記部門投送的各種資料及公司的設(shè)立過程，上訴人均不知曉。上訴人開始只是丁的一個(gè)司機(jī)，后被丁派到鄭州分公司任副經(jīng)理，從事的都是按照丁的指令做一些具體事務(wù)，包括文化公司對(duì)外招標(biāo)的各種事宜，上訴人均不知曉，故上訴人沒有機(jī)會(huì)知道文化公司的資金運(yùn)作狀況。再者，上訴人原來沒有從事過項(xiàng)目投資方面的工作，加上自身文化程度較低，也無能力判斷文化公司是否投資該項(xiàng)目的資金狀況。但永城市人民法院(2009)永刑初字號(hào)判決書認(rèn)定上訴人明知被告人丁無履行能力，仍介紹被害人施工企業(yè)簽訂工程施工合同，騙取合同履約金，屬認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。

二、上訴人無非法占有的主觀目的，客觀上也沒有占有施工企業(yè)的錢財(cái)。

上訴人雖然介紹了兩家企家和文化公司簽訂了合同，但所收的這兩家企業(yè)的合同履行金，均按照丁的指示，全部交給了丁本人或匯到了丁指定的帳戶上。至今為止，上訴人為文化公司工作時(shí)墊付的各項(xiàng)費(fèi)用6萬多元(已向法院提交證據(jù))也無著落?？陀^地說，上訴人本人也是本案的受害者，何來占有受害企業(yè)錢財(cái)之談，更談不上主觀上的占有。

綜上所述，永城市人民法院(_________________ )永刑初字第_________________ 判決書針對(duì)上訴人而言，查明事實(shí)不清，適用法律錯(cuò)誤，懇請(qǐng)二審法院本著實(shí)事求是，認(rèn)真負(fù)責(zé)，有錯(cuò)必究的工作態(tài)度，給上訴人一個(gè)公平的判決。

此致

_________________ 中級(jí)人民法院

上訴人：_________________

_________________ 年 _________________ 月 _________________ 日

第8篇 加工合同上訴狀

上訴人(一審被告)：______________，男，_____________年_____月_____日出生，漢族，住___________________，身份證號(hào)：________________。

被上訴人(一審原告)：______________市_______________區(qū)_______________服裝有限公司，住所地________________。法定代表人_______________。

第三人：______________，男，_____________年_____月_____日出生，漢族，住________________，身份證號(hào)：__________________。

上訴請(qǐng)求：

1、請(qǐng)求依法撤銷佛山市順德區(qū)人民法院(2013)佛順法均民初字第_______________號(hào)判決，依法駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求;

2、由被上訴人承擔(dān)本案一、二審全部訴訟費(fèi)用。

事實(shí)與理由：

上訴人認(rèn)為，一審法院認(rèn)定事實(shí)不清，適用法律不當(dāng)。本案第三人并非上訴人的員工，上訴人根本沒有委托第三人對(duì)涉案的貨物質(zhì)量、數(shù)量等予以確認(rèn)，更沒有委托其代為簽收對(duì)賬單。第三人簽收對(duì)賬單行為為個(gè)人行為，由此導(dǎo)致的法律后果應(yīng)由期個(gè)人承擔(dān)，上訴人對(duì)此不負(fù)任何責(zé)任。此外，被上訴人對(duì)第三人簽收對(duì)賬單事宜，未盡到應(yīng)有的謹(jǐn)慎審查義務(wù)，且向一審法院提供的《交貨質(zhì)量特別約定》、《對(duì)賬單》證據(jù)存在重大瑕疵，其并未完成舉證責(zé)任，應(yīng)承擔(dān)舉證不能的不利后果。一審法院在未查清事實(shí)基礎(chǔ)上，錯(cuò)誤適用法律，違背事實(shí)根據(jù)，嚴(yán)重?fù)p害了上訴人合法權(quán)益。

此致

_____________人民法院

附：本上訴狀副本__________份

上訴人：_________________(簽名)

_____年_____月_____日

第9篇 加工承攬合同訴訟刑事上訴狀

上訴人：_________________，男，漢族，年月日出生，住址：________________湖北省孝感，現(xiàn)羈押于_______________看守所。

上訴人因合同詐騙罪一案，經(jīng)四川省成都市人民法院開庭審理，現(xiàn)已做出(2021)成少刑初字第_______________號(hào)刑事判決書。上訴人認(rèn)為，一審判決認(rèn)定案件事實(shí)不清，證據(jù)不足，適用法律不當(dāng)且量刑過重，故依法提起上訴。

上訴請(qǐng)求：________________請(qǐng)求依法撤銷(2021)成少刑初字第_______________號(hào)刑事判決書對(duì)上訴人的判決，在查明事實(shí)后依法改判。

事實(shí)和理由：________________

一、一審判決對(duì)上訴人_______________合同詐騙罪的認(rèn)定事實(shí)不清，證據(jù)不足。

1、合同詐騙罪的本罪的主觀方面，表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的。而上訴人_______________作為_______________的老鄉(xiāng)，經(jīng)其邀約進(jìn)入公司工作，平常的工作就是按照老總的吩咐，將做中性筆的過程演示給客戶看，他對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)模式、方式毫不知情。所以說上訴人具有直接故意、并且具有非法占有客戶財(cái)物的目的無從談起。如果說是共同犯罪的話，上訴人也沒有共同犯罪的主觀故意。

2、合同詐騙罪的本罪的客觀方面，表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

(1)、上訴人平時(shí)的工作主要按照按照_______________的吩咐，將做中性筆的過程演示給客戶看，并不參與擬定、簽訂、履行合同，也沒有虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相的事實(shí)。

(2)、騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)務(wù)，數(shù)額較大的行為無從談起。

上訴人在公司上班不到兩個(gè)月，總共領(lǐng)取約4000塊錢的工資收入，并無其他任何非法獲利。上訴人作為一個(gè)農(nóng)民，兩個(gè)年幼孩子的父親，經(jīng)同村人_______________介紹進(jìn)入公司打工，是為了掙得一點(diǎn)辛苦錢，養(yǎng)活貧困的家庭。同時(shí)由于公司有正規(guī)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，上訴人一直深信公司是合法正規(guī)的公司。現(xiàn)在大學(xué)生畢業(yè)了都找不到工作，上訴人認(rèn)為找個(gè)工作不容易。上訴人一直都希望通過正當(dāng)合法的手段來掙錢，從未想過通過欺騙等不法手段來牟取暴利。同時(shí)公安機(jī)關(guān)在調(diào)查取證的時(shí)候，在程序上存在很多瑕疵，故本案僅憑上訴人第一次的口供無法認(rèn)定上訴人構(gòu)成合同詐騙罪。

二、一審法院適用法律不當(dāng)。從本案來看，本案是單位犯罪，合同詐騙罪單位犯罪，只對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，追究刑事責(zé)任。上訴人作為公司的普通員工，既不是主管人員也不是直接責(zé)任人員。所以上訴人不應(yīng)被追究刑事責(zé)任。

三、一審法院對(duì)上訴人朱洪濤判處有期徒刑四年量刑過重。上訴人_______________有兩個(gè)小孩，一個(gè)十三歲，一個(gè)八歲需要撫養(yǎng)。上面還有年邁的父母親需要贍養(yǎng)，家庭十分貧困，特別是母親身患重病。同時(shí)上訴人也有先天性心臟病，身體健康狀況不佳。上訴人本想靠自己的雙手掙點(diǎn)養(yǎng)家糊口的生活費(fèi)。但不曾想公司及主管竟然打著合法的旗子干著非法的勾當(dāng)。事情出了以后，上訴人也多次表達(dá)對(duì)受害者的同情，，并愿意積極退贓，彌補(bǔ)自己的過錯(cuò)，良心的不安。

四、綜上所述，一審法院在審理本案中事實(shí)不清，證據(jù)不足，適用法律不當(dāng)，希望二審法院充分考慮上訴人的實(shí)際情況及主觀惡意程度，在查明案件事實(shí)后，依法改判，維護(hù)上訴人的合法權(quán)益。從某種程度來說，上訴人也是受害者。望貴院能充分考慮到這些因素!

此致

四川省高級(jí)人民法院

上訴人：________________