第1篇 2023購(gòu)銷(xiāo)合同答辯狀
答辯人:
地址:
代理人:
被答辯人:
地址:
答辯人就被答辯人訴請(qǐng)的購(gòu)銷(xiāo)合同糾紛一案提供如下答辯意見(jiàn):
答辯事項(xiàng):
答辯人已經(jīng)按照雙方簽訂的《預(yù)拌商品混凝土購(gòu)銷(xiāo)合同》所確定的付款方式支付了相應(yīng)款項(xiàng),但涉案工程因發(fā)包人______房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“______公司”欠付答辯人巨額工程款,目前,答辯人已將______公司訴至______省高級(jí)人民法院,該案目前正在審理之中。
法院應(yīng)當(dāng)將______公司追加為本案被告,在其欠付答辯人工程款的范圍內(nèi)對(duì)被答辯人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
事實(shí)與理由:
一、答辯人已經(jīng)按照合同約定足額支付了相應(yīng)款項(xiàng),不存在違約,合同約定的支付余款的付款條件未成就。
答辯人與被答辯人簽訂的《預(yù)拌商品混凝土購(gòu)銷(xiāo)合同》第五條商品混凝土付款方式和期限約定“工程施工至框架十五層,甲方開(kāi)始支付已結(jié)算工程量的______%工程款,十五層后按月進(jìn)度的______%支付,余款在工程竣工驗(yàn)收合格后一次性付清。”
即使按照被答辯人所稱(chēng)的合同總值______萬(wàn)元,答辯人已經(jīng)向被答辯人支付商品混凝土款______萬(wàn)元,已付款比例占合同總額為_(kāi)_____%,已超過(guò)合同約定的“工程施工至框架十五層,甲方開(kāi)始支付已結(jié)算工程量的______%工程款”;答辯人已遵守合同的約定,履行了約定的付款義務(wù)。
至于余款,合同約定“在工程竣工驗(yàn)收合格”后支付,目前該工程只是主體工程完工,尚未完成室內(nèi)安裝等工程,工程并未進(jìn)行竣工驗(yàn)收,因此并不符合“余款在工程竣工驗(yàn)收合格后一次性付清”的付款條件。
二、涉案工程發(fā)包人______公司應(yīng)當(dāng)在欠付答辯人的工程款范圍內(nèi)向被答辯人承擔(dān)相應(yīng)的付款責(zé)任。
因工程發(fā)包人新xx公司欠付答辯人巨額工程款______億元,工程自______年______月______日起不得已停工,答辯人就工程款追償糾紛將新xx公司訴至______省高級(jí)人民法院,目前該案正在審理之中。
鑒于由于______公司的原因致使工程停工,且導(dǎo)致工程不能按期竣工驗(yàn)收,從而也導(dǎo)致答辯人無(wú)法對(duì)被答辯人支付剩余款項(xiàng),建議法院追加______公司為本案被告,在其欠付答辯人工程款的范圍內(nèi)向被答辯人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
或者為盡快化解本案當(dāng)事人之間的矛盾,答辯人也請(qǐng)求法院將涉案工程的發(fā)包人______公司追加為被告,由______公司在欠付答辯人的工程款范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的付款責(zé)任。
此致
______縣人民法院
答辯人:______
______年______月______日
附:答辯書(shū)副本_____份;
證據(jù)材料______份。
第2篇 購(gòu)銷(xiāo)合同答辯狀通用版
答辯人：地址：代理人：被答辯人：地址：風(fēng)險(xiǎn)提示：
一份嚴(yán)謹(jǐn)?shù)拿袷略V訟答辯狀，
首先需要分清是否屬于法院主管，是否有需要寫(xiě)民事訴訟答辯狀；
其次是弄清楚受理法院的管轄；再有就是檢查訴訟主體是否遺漏，是否有誤；此外還應(yīng)該注意起訴期限和訴訟時(shí)效的問(wèn)題。在明顯存在上述問(wèn)題時(shí)，不要急于答辯，答辯時(shí)在答辯中明確提出異議，往往能事半功倍，即可令對(duì)方敗訴。答辯人就被答辯人訴請(qǐng)的購(gòu)銷(xiāo)合同糾紛一案提供如下答辯意見(jiàn)：答辯事項(xiàng)：答辯人已經(jīng)按照雙方簽訂的《預(yù)拌商品混凝土購(gòu)銷(xiāo)合同》所確定的付款方式支付了相應(yīng)款項(xiàng)，但涉案工程因發(fā)包人______房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)______公司欠付答辯人巨額工程款，目前，答辯人已將______公司訴至______省高級(jí)人民法院，該案目前正在審理之中。法院應(yīng)當(dāng)將______公司追加為本案被告，在其欠付答辯人工程款的范圍內(nèi)對(duì)被答辯人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。風(fēng)險(xiǎn)提示：
制作民事答辯狀時(shí)，應(yīng)當(dāng)圍繞原告在民事起訴狀中敘述的事實(shí)和理由進(jìn)行。答辯人有權(quán)否認(rèn)對(duì)自己不利的不能成立的和無(wú)證據(jù)證明的事實(shí)。進(jìn)而有取舍地闡述對(duì)自己有利的，及對(duì)方當(dāng)事人沒(méi)有提及的事實(shí)，特別在一些雙方當(dāng)事人存在混合過(guò)錯(cuò)或都有違約行為的案件，答辯人更應(yīng)當(dāng)注意如何承認(rèn)、如何反駁及如何確立自己的觀點(diǎn)。從而達(dá)到以自己的事實(shí)和理由和對(duì)方的事實(shí)和理由相抗衡。事實(shí)與理由：
一、答辯人已經(jīng)按照合同約定足額支付了相應(yīng)款項(xiàng)，不存在違約，合同約定的支付余款的付款條件未成就。答辯人與被答辯人簽訂的《預(yù)拌商品混凝土購(gòu)銷(xiāo)合同》第五條商品混凝土付款方式和期限約定工程施工至框架十五層，甲方開(kāi)始支付已結(jié)算工程量的______%工程款，十五層后按月進(jìn)度的______%支付，余款在工程竣工驗(yàn)收合格后一次性付清。即使按照被答辯人所稱(chēng)的合同總值______萬(wàn)元，答辯人已經(jīng)向被答辯人支付商品混凝土款______萬(wàn)元，已付款比例占合同總額為_(kāi)_____%，已超過(guò)合同約定的工程施工至框架十五層，甲方開(kāi)始支付已結(jié)算工程量的______%工程款；答辯人已遵守合同的約定，履行了約定的付款義務(wù)。至于余款，合同約定在工程竣工驗(yàn)收合格后支付，目前該工程只是主體工程完工，尚未完成室內(nèi)安裝等工程，工程并未進(jìn)行竣工驗(yàn)收，因此并不符合余款在工程竣工驗(yàn)收合格后一次性付清的付款條件。
二、涉案工程發(fā)包人______公司應(yīng)當(dāng)在欠付答辯人的工程款范圍內(nèi)向被答辯人承擔(dān)相應(yīng)的付款責(zé)任。因工程發(fā)包人新xx公司欠付答辯人巨額工程款______億元，工程自________年____月____日起不得已停工，答辯人就工程款追償糾紛將新xx公司訴至______省高級(jí)人民法院，目前該案正在審理之中。鑒于由于______公司的原因致使工程停工，且導(dǎo)致工程不能按期竣工驗(yàn)收，從而也導(dǎo)致答辯人無(wú)法對(duì)被答辯人支付剩余款項(xiàng)，建議法院追加______公司為本案被告，在其欠付答辯人工程款的范圍內(nèi)向被答辯人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。綜上，答辯人與被答辯人權(quán)利義務(wù)關(guān)系明確，但合同約定的付款條件并未成就，因此請(qǐng)求法院駁回原告的訴訟請(qǐng)求?；蛘邽楸M快化解本案當(dāng)事人之間的矛盾，答辯人也請(qǐng)求法院將涉案工程的發(fā)包人______公司追加為被告，由______公司在欠付答辯人的工程款范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的付款責(zé)任。此致______縣人民法院答辯人：________年____月____日風(fēng)險(xiǎn)提示：
在答辯時(shí)，答辯人（被告）對(duì)自己所提出的主張負(fù)有舉證責(zé)任。
注意，列書(shū)證，要附上原件或復(fù)制件，如系摘錄或抄件，要如實(shí)反映原件本意，切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處；列舉物證，要寫(xiě)明什么樣的物品，在什么地方由誰(shuí)保存著；列舉證人，要寫(xiě)明證人的姓名、住址，他能證明什么問(wèn)題等。
另外，證據(jù)和證據(jù)來(lái)源，雖然法律規(guī)定必須提交，但提交時(shí)的說(shuō)明應(yīng)能簡(jiǎn)就簡(jiǎn)，盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據(jù)主動(dòng)。 附：答辯書(shū)副本_____份；證據(jù)材料______份。
第3篇 購(gòu)銷(xiāo)合同糾紛答辯狀
答辯人：
地址：
代理人：
被答辯人：
地址：
答辯人就被答辯人訴請(qǐng)的購(gòu)銷(xiāo)合同糾紛一案提供如下答辯意見(jiàn)：
答辯事項(xiàng)：
答辯人已經(jīng)按照雙方簽訂的《預(yù)拌商品混凝土購(gòu)銷(xiāo)合同》所確定的付款方式支付了相應(yīng)款項(xiàng)，但涉案工程因發(fā)包人______房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“______公司”欠付答辯人巨額工程款，目前，答辯人已將______公司訴至______省高級(jí)人民法院，該案目前正在審理之中。
法院應(yīng)當(dāng)將______公司追加為本案被告，在其欠付答辯人工程款的范圍內(nèi)對(duì)被答辯人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
事實(shí)與理由：
一、答辯人已經(jīng)按照合同約定足額支付了相應(yīng)款項(xiàng)，不存在違約，合同約定的支付余款的付款條件未成就。
答辯人與被答辯人簽訂的《預(yù)拌商品混凝土購(gòu)銷(xiāo)合同》第五條商品混凝土付款方式和期限約定“工程施工至框架十五層，甲方開(kāi)始支付已結(jié)算工程量的______%工程款，十五層后按月進(jìn)度的______%支付，余款在工程竣工驗(yàn)收合格后一次性付清。
”
即使按照被答辯人所稱(chēng)的合同總值______萬(wàn)元，答辯人已經(jīng)向被答辯人支付商品混凝土款______萬(wàn)元，已付款比例占合同總額為_(kāi)_____%，已超過(guò)合同約定的“工程施工至框架十五層，甲方開(kāi)始支付已結(jié)算工程量的______%工程款”;
答辯人已遵守合同的約定，履行了約定的付款義務(wù)。
至于余款，合同約定“在工程竣工驗(yàn)收合格”后支付，目前該工程只是主體工程完工，尚未完成室內(nèi)安裝等工程，工程并未進(jìn)行竣工驗(yàn)收，因此并不符合“余款在工程竣工驗(yàn)收合格后一次性付清”的付款條件。
二、涉案工程發(fā)包人______公司應(yīng)當(dāng)在欠付答辯人的工程款范圍內(nèi)向被答辯人承擔(dān)相應(yīng)的付款責(zé)任。
因工程發(fā)包人新利通公司欠付答辯人巨額工程款______億元，工程自______年______月______日起不得已停工，答辯人就工程款追償糾紛將新利通公司訴至______省高級(jí)人民法院，目前該案正在審理之中。
鑒于由于______公司的原因致使工程停工，且導(dǎo)致工程不能按期竣工驗(yàn)收，從而也導(dǎo)致答辯人無(wú)法對(duì)被答辯人支付剩余款項(xiàng)，建議法院追加______公司為本案被告，在其欠付答辯人工程款的范圍內(nèi)向被答辯人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
綜上，答辯人與被答辯人權(quán)利義務(wù)關(guān)系明確，但合同約定的付款條件并未成就，因此請(qǐng)求法院駁回原告的訴訟請(qǐng)求。
或者為盡快化解本案當(dāng)事人之間的矛盾，答辯人也請(qǐng)求法院將涉案工程的發(fā)包人______公司追加為被告，由______公司在欠付答辯人的工程款范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的付款責(zé)任。
此致
______縣人民法院
答辯人：______
______年______月______日
