- 目錄
第1篇 加工工程承攬合同
2023加工工程承攬甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
根據(jù)《_____》規(guī)定，結(jié)合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu)：由定作方提供鋼板材質(zhì)：;系列：;噸位：;單價(jià)約元(大寫：);
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：;噸位：;單價(jià)約元(大寫：);
(3)其他：以上主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同價(jià)款及結(jié)算方式
1、合同總價(jià)暫定為_____元，(大寫)(以實(shí)際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付元，(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。
最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測(cè)單位為：
(1)檢測(cè)內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測(cè)□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□
(2)其他檢測(cè)項(xiàng)目：。
(3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用：合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間
1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨。
2、交貨時(shí)間：_______年_______月_______日開始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸
1、乙方負(fù)責(zé)裝車，裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。
要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)包含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)?，并簽字認(rèn)可。
由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答，若需要修改變更的應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知，否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時(shí)間。
3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任
按《_____》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份，雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人：
委托代理人：法定代表人：
委托代理人：
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
第2篇 北京市工程承攬加工合同
2023北京市工程承攬加工合同編號(hào)：
定作人：
簽訂地點(diǎn)：
承攬人：
簽訂時(shí)間：
第一條 加工物(注：空格如不夠用，可以另接)加工物名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量報(bào)酬單價(jià)總價(jià)合計(jì)人民幣金額(大寫)：￥：
第二條 定作人提供的材料(注：空格如不夠用，可以另接)材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量提供日期消耗定額
第三條 承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、時(shí)間及提出異議的期限：。
第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求：。
第五條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第六條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：。
第七條 定作人協(xié)助承攬人的事項(xiàng)與要求：。
第八條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：。
第九條 加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：。
第十條 加工物的交付方式、期限及地點(diǎn)：。
第十一條 加工物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法、期限及地點(diǎn)：。
第十二條 承攬人對(duì)加工物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：。
第十三條 定作人應(yīng)在_____年_____月_____日前向承攬人交付定金(大寫)元。
第十四條結(jié)算方式及期限：。
第十五條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 本合同解除的條件：
定作人可以隨時(shí)解除合同，但應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
第十七條 定作人違約責(zé)任：承攬人違約責(zé)任：
第十八條 合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請(qǐng)調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：(只能選擇一種)(一)提交仲裁委員會(huì)仲裁;(二)依法向人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項(xiàng)：
定作人定作人(章)： 住所：營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 身份證號(hào)：法定代表人： 委托代理人：電話： 傳真:開戶銀行： 賬號(hào)：稅號(hào)： 郵政編碼：
承攬人承攬人(章)： 住所：營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 身份證號(hào)：法定代表人： 委托代理人：電話： 傳真:開戶銀行： 賬號(hào)：稅號(hào)： 郵政編碼：
第3篇 裝修工程承攬加工合同
發(fā)包方：________________有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方：________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方將________________羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據(jù)《________________》等相關(guān)規(guī)定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：
一、工程概況
1、合同名稱：________________公司二樓裝飾
2、合同內(nèi)容：包工包料裝修(甲方按工程預(yù)算總造價(jià)的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工)
3、工程標(biāo)準(zhǔn)：符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
4、工程地點(diǎn)：________________羽毛球館附二樓
5、承包方式：包工包料(主料由甲方選定乙方購(gòu)買)。
二、質(zhì)量技術(shù)要求
乙方按甲方要求及國(guó)家有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，完工后要達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，甲方據(jù)此驗(yàn)收。(以效果圖為準(zhǔn))
三、工程價(jià)款
合同總造價(jià)：(大寫)(￥：________元)，本工程總價(jià)款已包含材料費(fèi)、人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、垃圾清理費(fèi)、電費(fèi)、相關(guān)稅費(fèi)等達(dá)到甲方驗(yàn)收要求的費(fèi)用，地磚、地板主材料費(fèi)用也包含在內(nèi)，但為了保證質(zhì)量，由甲方選定乙方購(gòu)買。若施工工程合同外變更和增加項(xiàng)目?jī)?nèi)容產(chǎn)生的費(fèi)用，由雙方協(xié)商達(dá)成一致執(zhí)行。
四、工期要求
年月日至年月日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價(jià)款的2%為違約金，并依此累計(jì)。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當(dāng)順延(以甲方簽字為準(zhǔn))。
五、付款方式
裝修主材到場(chǎng)后，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗(yàn)收合格后，付至裝修工程總價(jià)款的95%，余5%為質(zhì)保金，一年后無(wú)質(zhì)量問題付清。
六、雙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方權(quán)利和義務(wù)：
由于甲方原因造成停工而終止合同時(shí)，甲方應(yīng)按乙方所完成的工作量支付實(shí)際工程費(fèi)。
(二)乙方權(quán)利和義務(wù)：
1、乙方按甲方施工要求施工。(并幫助甲方解決與本工程相關(guān)問題，達(dá)到甲方施工驗(yàn)收要求)。
2、若本工程達(dá)不到業(yè)主要求的合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方除負(fù)責(zé)返工外，由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。
3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)安全，嚴(yán)防火災(zāi)，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生，必須盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。如乙方未能及時(shí)修復(fù)或賠償?shù)?，甲方有?quán)從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復(fù)或賠償費(fèi)用時(shí)，乙方應(yīng)于3日內(nèi)向甲方補(bǔ)足。
4、工程完工后出現(xiàn)的質(zhì)量問題，乙方自行維修，所造成的一切費(fèi)用由乙負(fù)責(zé)支付。
5、如乙方施工進(jìn)度不能保證按時(shí)交工，甲方有權(quán)安排其他單位進(jìn)場(chǎng)施工，由此發(fā)生的一切費(fèi)用從乙方合同總價(jià)款中扣除。
6、乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責(zé)任及全部費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
7、乙方應(yīng)及時(shí)向工人支付工資，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未及時(shí)支付工人工資時(shí)，甲方有權(quán)扣除未支付款項(xiàng)并終止本合同的履行。
七、其它約定事項(xiàng)
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進(jìn)行時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告甲方，經(jīng)甲方蓋章認(rèn)可后工期可相應(yīng)順延。
2、乙方在施工期間，應(yīng)及時(shí)通知甲方對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行交接。甲方指派項(xiàng)目監(jiān)工徐龍、張濤兩人到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)工，乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通，保證按期按質(zhì)按量施工，以達(dá)到最好效果。
八、違約責(zé)任
九、解決合同糾紛的方式
雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件：工程用料、施工預(yù)決算單。
甲方(蓋章)：________________乙方(蓋章)：________________
委托代理人(簽字)：________________委托代理人(簽字)：________________
地址：________________地址：________________
聯(lián)系電話：________________聯(lián)系電話：________________
________年________月________日________年________月________日
