- 目錄
第1篇 工程承包合同及施工安全協(xié)議
一、工程承包合同及施工安全協(xié)議
甲方：____________________________________（已建單位） 地址：____________________________________ 法定代表人：______________________________ 授權代表人：______________________________
乙方：____________________________________（后建單位） 地址：____________________________________ 法定代表人：______________________________ 授權代表人：______________________________ 根據(jù)《中華人民共和國電信條例》、《電信建設管理辦法》規(guī)定、《本地電話網(wǎng)用戶線路工程設計規(guī)范》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在同路由隔距不夠的情況下，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。 第一條 甲乙雙方在施工過程中必須遵守有關通信建設安全的法律、法規(guī)，建立安全建設責任制度，完善安全建設條件，確保線路建設過程中的安全施工。 第二條 根據(jù)業(yè)務發(fā)展需求乙方需進行如下施工 1．施工地址：_____________________________________________ 2．與甲方線路的距離：_____________________________________ 3．施工長度：_____________________________________________ 第三條 在以上施工過程中乙方必須采取如下安全措施來保證甲方線路的安全。 1．架空電纜、光纜與原有線路跨越的，與原有線路的交越隔距必須達到0.6m的最小凈距，不達標的必須整改； 2．架空電纜、光纜凡是與電力線交越的，其安全交越距離要符合國家相關標準，同時必須加裝安全保護設施。 第四條 責任劃分 甲乙雙方線路在同路由或交越的情況下，發(fā)生下述情況由責任方承擔責任。 1．架空電纜、光纜凡是與電力線交越的，其安全交越距離要符合國家相關標準。同時必須加裝安全保護設施，新建一方線路和電力線路交越時因沒有進行安全保護，發(fā)生強電侵入，導致原有桿路出現(xiàn)線路故障及經(jīng)濟損失，由新建方承擔責任； 2．新建方桿路與原有桿路隔距不符合國家規(guī)定標準的，若發(fā)生倒桿等現(xiàn)象，造成已建桿路損壞電路中斷的，新建方負責賠償損失；若原有桿路發(fā)生倒桿等現(xiàn)象，造成新建桿路損壞的，雙方各自承擔損失費用。 第五條 雙方義務 甲乙雙方在發(fā)現(xiàn)對方的線路發(fā)生問題時具有告知對方的義務。 第六條 雙方權利 甲乙雙方對由于對方的責任造成的損失均有要求賠償?shù)臋嗬? 第七條 不可抗力 因不可抗力導致甲乙雙方或一方不能履行或不能完全履行本協(xié)議項下有關義務時，雙方相互不承擔違約責任。但遇不可抗力的一方，應于不可抗力發(fā)生后5個工作日內(nèi)將不可抗力情況告知對方，并提供有關部門的證明。在不可抗力影響消除后的合理時間內(nèi)，一方或雙方應當繼續(xù)履行協(xié)議。 第八條 法律適用和爭議解決 本協(xié)議適用中華人民共和國機關法律、法規(guī)。雙方因本協(xié)議的履行而發(fā)生的爭議，應由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可將爭議提交_________省通信管理局進行協(xié)調，_________省局要依據(jù)國家法律法規(guī)做出行政決定，涉及技術性的問題，要邀請相關專家論證，并做出仲裁。以上決定對雙方均有約束力。 除爭議事項外，雙方將繼續(xù)執(zhí)行本協(xié)議未涉爭議及仲裁的其它部分。 第九條 附則 1．如果本協(xié)議的任何條款在任何時候變成不合法、無效或不可強制執(zhí)行而不從根本上影響本協(xié)議的效力時，本協(xié)議的其它條款不受影響。 2．未經(jīng)甲乙雙方書面確認，任何一方不得自行變更或修改本協(xié)議。 3．本協(xié)議一式4份，甲乙雙方各執(zhí)2份。本協(xié)議附件是本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。 4．甲乙雙方因執(zhí)行本協(xié)議或與本協(xié)議有關的一切的通知都必須按照本協(xié)議中的地址，以書面信函形式或甲乙雙方確認的傳真或類似的通訊方式進行。如使用傳真或類似的通訊方式，通知日期即為通訊發(fā)出日期，如使用特快專遞，通知日期即為郵件寄出日期并以郵戳為準。 5．本協(xié)議于甲乙雙方簽字并加蓋公章后生效。
甲方（蓋章）：_______________
乙方（蓋章）：_______________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：__________
________年_______月_______日
_________年_______月_______日
二、農(nóng)村自建房承包合同
甲方： 家住 市 鎮(zhèn) 村
乙方： 家住 市 鎮(zhèn) 村
甲方擬在市鎮(zhèn) 村原老房基上建房一幢，并以包清工形式發(fā)包給乙方施工，現(xiàn)雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎上達成合同條款如下：
第一條：甲方擬建房坐北朝南，磚混結構，甲方現(xiàn)已基礎完工，鋪設好水泥板，交由乙方施工，房屋占地面積 平方米共 層，房屋建成按實量面積計價。
第二條：凡甲方建房所需材料由其提供，根據(jù)施工進度乙方應提前 天通知甲方承辦;乙方承攬施工（包建房）采用定額計價形式計價報酬：凡是泥水工、木工以及臨時工等工作全部發(fā)包給乙方管理施工。
第三條：乙方施工范圍房屋整體框架結構，落成后，里外墻面粉刷完畢，房屋結構由甲方提供。計價價格為 元/每平方米，其中磚匠工按 層計算每平方米為 元;木工按 層計算，每平方米為 元（第一層至第三層按實量面積計算，屋頂按第三層的一半計算）。
第四條：質量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結構或作修改，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
第五條：完工時間為本合同簽字后起 年 月 日前落成。
第六條：付款方法按施工進度計算，第一層至第三層付人民幣 元（大寫 萬 千 百元整），房屋落成完工驗收合格后付人民幣 元（大寫 萬 千 百元整），余人民幣 元（大寫 萬 千 百元整）作為房屋質量保證金，至 年 月 日止，如無質量問題即付清余款。
第七條：甲方要求乙方對所有施工人員（包括磚匠工、木工）等技工人員一律持證上崗，并對所有施工人員參加人生安全保險，施工中應積極采取安全措施，確實抓好安全生產(chǎn)，施工中如發(fā)生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔。
第八條：如未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
第九條：本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字（手?。?/p>
乙方簽字（手印）：
年 月 日
三、房屋建筑工程承包要注意哪些事項
一、審查發(fā)包人與承包人履約情況
1、對發(fā)包方主要應了解兩方面內(nèi)容：
①主體資格，即建設相關手續(xù)是否齊全。
例：建設用地是否已經(jīng)批準？是否列入投資計劃？規(guī)劃、設計是否得到批準？是否進行了招標等。
②履約能力即資金問題。施工所需資金是否已經(jīng)落實或可能落實等。
2、對承包方主要了解的內(nèi)容有：
①資質情況；
②施工能力；
③社會信譽；
④財務情況
承包方的二級公司和工程處不能對外簽訂合同。上述內(nèi)容是體現(xiàn)履約能力的指標，應認真分析和判斷。
二、履約管理之工期
（一）工期和施工進度
1、實際開工日期的認定
①承包人有證據(jù)證明實際開工日期的，則應認定該日期為實際開工日期。承包人的證據(jù)可以是發(fā)包人向承包人發(fā)出的通知、工程監(jiān)理的記錄、當事人的會議紀要、施工許可證等；
②承包人雖無證據(jù)證明實際開工日期，但有開工報告，則應認定開工報告中記載的開工日期為實際開工日期；
③若承包人無任何證據(jù)證明實際開工日期，亦無開工報告，則應以合同約定的開工日期為準。
2、竣工日期的認定
《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規(guī)定認定方法：
①雙方確認的日期為竣工日期；
②建設工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；（注意是經(jīng)蓋章的驗收報告的時間，不是竣工驗收備案日期，因為竣工驗收備案是由建設單位來報送）；
③承包人提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期；
④未經(jīng)過竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期。
（二）幾種影響工期的因素
1、施工許可證：
①如未取得且未施工，以取得施工許可證之日作為開工日期；
②但如未取得且已經(jīng)施工，則一般以施工開始日為開工日期。
2、拖欠工程款
拖欠工程款且導致停工或緩慢施工，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及拖欠工程款與延誤天數(shù)之因果關系。
3、設計變更
①設計變更在關鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設計變更與延誤天數(shù)之因果關系；
②設計變更不在關鍵線路上，則不應以此為由順延工期。
4、圖紙延誤
①設計變更在關鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設計變更與延誤天數(shù)之因果關系；
②設計變更不在關鍵線路上，則不應以此為由順延工期。
5、增加工程量
①設計變更在關鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設計變更與延誤天數(shù)之因果關系；
②設計變更不在關鍵線路上，則不應以此為由順延工期。
6、質量鑒定
《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條建設工程竣工前，當事人對工程質量發(fā)生爭議，工程質量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。
①鑒定合格，順延工期；
②鑒定不合格，視情況而定。
7、建設單位的其他原因
如：指定的代表未按照約定提供指令、批準，致使施工不能正常進行；建設單位未按照約定時間和要求提供原材料、設備、場地等；隱蔽工程在隱蔽前，施工企業(yè)發(fā)出檢查通知，建設單位未及時檢查等。
①設計變更在關鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設計變更與延誤天數(shù)之因果關系；
②設計變更不在關鍵線路上，則不應以此為由順延工期。
8、一周內(nèi)，非施工單位原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時
9、發(fā)生不可抗力事件
無法預見、不可避免并不能克服，一旦發(fā)生，要積極采取措施，阻止和預防擴大損失，要及時按照合同約定的程序和時限報告。
三、工程簽證與索賠
1、工程簽證
①可以直接作為結算憑據(jù)。如進行合同審價，審價部門對簽證不作另行審查；如引起訴訟，該訴訟的性質屬于權屬確定的返還之訴。
②是施工過程中的例行工作，一般不依賴于其它證據(jù)。是雙方對施工實際變化的相互確認，只要簽字即視為認可，不必對具體的調整內(nèi)容再行審查。
2、工程索賠程序
《建設工程施工合同（示范文本）》（gf-1999-0201）有關索賠的程序為：發(fā)包人未按照合同約定支付各種費用、順延工期、賠償損失，承包人可以按照以下規(guī)定索賠：
①有正當索賠理由，且有有關證據(jù)；
②索賠事件發(fā)生后28（14）天內(nèi)，向發(fā)包人提出索賠意向通知（注意工期索賠的具體天數(shù)及其理由（施工關鍵線路和程序）；
③發(fā)出索賠意向通知后28（14）天內(nèi)，向工程師提出延長工期和（或）補償經(jīng)濟損失的索賠報告及有關資料；
④發(fā)包人在接到索賠通知后28（14）天內(nèi)給予批準，或要求承包人進一步補充證據(jù)和理由，發(fā)包人在28日內(nèi)未予答復，視為批準索賠。
若索賠事件持續(xù)發(fā)生，施工單位應持續(xù)索賠；索賠事件消失后，應綜合進行索賠。
四、項目章和公章的風險
1、內(nèi)部公章管理、使用規(guī)范化
公章的印文要備案，適用要規(guī)范。項目章的使用相對風險更大，項目章的印文沒有備案，一旦讓法院看到你的項目章管理混亂，也就是不具備“排他性”，則不具備鑒定的意義。如果鑒定不具備參考價值，如果還有其他證據(jù)鏈印證，很可能被判決承擔責任。如果管理規(guī)范，具備排他性，如果公章鑒定下來確認不是公司備案的公章印文，那這個案件其他的證據(jù)鏈尚不足以讓法庭采用高度蓋然性的原則判決公司承擔責任。
2、建立嚴格的印章使用制度
特別是項目章的使用和管理方面，更需要注意，需要規(guī)范使用范圍、使用權限和失效時間。因為項目章不用的工商備案，公司承擔的風險更大。所以，內(nèi)部要加強管理，明確權限和范圍、對使用情況進行登記。
五、業(yè)主拖欠工程款時，建設工程價款的優(yōu)先權問題
1、權利行使主體
①建設工程價款優(yōu)先受償權的權利主體僅指建設工程施工合同的承包人，不包括建設工程勘察、設計合同的承包人；
②根據(jù)合同相對性原理，只有總承包人享有建設工程價款優(yōu)先受償權，分包人不能主張該優(yōu)先權；
③裝飾裝修合同的承包人是否具有工程優(yōu)先受償權？只能在建筑物因裝飾裝修而增加價值的范圍內(nèi)優(yōu)先受償，同時發(fā)包人必須是該建筑物的所有人。
2、受償范圍
享有優(yōu)先受償權的工程款應當包括承包人為建設工程支付的勞務報酬、材料款等實際支出的費用，但對于承包人依合同向發(fā)包人主張的損害賠償（賠償金、違約金等）則不應包括在內(nèi)?！逗贤ā返?86條規(guī)定享有優(yōu)先受償權的是“建設工程價款”，而按照一般人的通常理解，損害賠償金并不屬于“價款”之列。
3、關于起算時間
①建設工程正?？⒐で闆r下：建設工程竣工之日；
②建設工程無法正?？⒐で闆r下：建設工程合同約定的竣工之日。
此時承包人可以與發(fā)包人協(xié)商以“爛尾”工程折價，或者達成延期付款和竣工的合意，以便繼續(xù)履行變更后的施工合同。如果承、發(fā)包雙方不愿協(xié)商或協(xié)商不成，承包人可以在工程約定的竣工之日起六個月內(nèi)行使優(yōu)先受償權，但承包人優(yōu)先受償權的實現(xiàn)，有待于建設項目的接盤、轉讓或重新啟動。當出現(xiàn)“爛尾”樓整體拍賣時，承包人應從拍賣所得財產(chǎn)中優(yōu)先受償，當有新的開發(fā)商接盤“爛尾”工程時，接盤人在向承包人支付原發(fā)包人拖欠的工程價款后方可受讓項目。
要注意：
a、如果承、發(fā)包雙方在合同中約定，除按進度支付部分工程款外，余款于工程竣工六個月后支付，這種約定就有可能造成承包人難以及時行使優(yōu)先受償權。因此，在合同簽約時，就應注意這個付款時間問題。
b、在結算過程中延誤優(yōu)先權的行使，導致因優(yōu)先權的喪失而無法獲得清償或全部清償。因此，我們要注意，一旦6個月的時間即到，而工程價款尚未確定的話，我們就要考慮發(fā)包人有沒有承擔責任的能力，如果沒有的話，就要及時提起訴訟，要求行使工程優(yōu)先受償權。
4、權利行使方式
《合同法》第286條規(guī)定，建設工程價款優(yōu)先受償權的行使方式有二種：一是與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價，二是申請人民法院將該工程依法拍賣。
具體的行使程序：催告——協(xié)議折價或申請拍賣（訴訟）
①催告：有約定的應從其約定，沒有約定的，一般將催告的“合理期限”確定為兩個月以上；
②協(xié)議折價：并非必經(jīng)程序；
③申請拍賣：大多數(shù)都是發(fā)生在審理程序中，法院審判實際的做法是，承包人向人民法院起訴，獲得生效判決或者調解書后，向人民法院申請執(zhí)行。當然承包人也可以仲裁書為依據(jù)申請人民法院強制執(zhí)行。
5、不予支持工程優(yōu)先受償權的情形：
①建設工程的所有權已經(jīng)轉移或已被法院生效法律文書確定轉移的；
②建設工程已經(jīng)出售給交納了全部或者大部份購房款的消費者的；
工程優(yōu)先受償權是優(yōu)先于所涉工程上的抵押權和其他一般債權，卻不能優(yōu)先于物權和具有物
權期待權的購房人的權利行使。
對于已經(jīng)支付了全部或大部分購房款的買房人所購買的房屋，雖然該房屋尚未辦理過戶手續(xù)，但是為滿足人民基本生活的需要，為維護交易安全和社會的穩(wěn)定性，法律規(guī)定施工人的工程優(yōu)先受償權并不涉及該以出售的房屋。當然只有以生活消費為目的購買住宅的購房人才是消費者，對于以投資為目的的購房人，并不是消費者，他所購買的商鋪、寫字樓是不能對抗施工人的工程優(yōu)先受償權的。
③標的物為不宜折價、拍賣的學校、醫(yī)院、政府機關辦公樓、道路、橋梁等公益建筑工程的；
④承包人放棄優(yōu)先權承諾有效。
第2篇 電廠承包工程施工安全合同
2023電廠承包工程施工安全發(fā)包方：________________(簡稱甲方)
承包方：________________(簡稱乙方)
為全面落實安全生產(chǎn)管理工作，堅持“安全第一，預防為主”的方針，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，________________(以下簡稱甲方)與________________(以下簡稱乙方)結合雙方實際情況，經(jīng)共同協(xié)商，于____年____月____日在________電廠就____________項目工程施工中的安全責任，達成如下協(xié)議，雙方必須共同遵守。
一、安全目標
1.不發(fā)生輕傷及以上人身傷害事故;
2.不發(fā)生設備損壞事故;
3.不發(fā)生火災;
4.不發(fā)生環(huán)境污染事故;
5.杜絕違章指揮、違章作業(yè)情況。
二、根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》要求，甲方必須進行安全資質審查，乙方應交納安全風險抵押金。
(一)資質審查
1.營業(yè)執(zhí)照和資質證書，法人代表資格證書，施工安全許可證書。
2.施工簡歷和近三年的安全施工記錄。
3.施工負責人、工程技術人員和員工技術素質符合要求，特種作業(yè)人員必須持有政府主管部門頒發(fā)的有效證件。
4.具有兩級機構的承包方，必須設有專職安全管理機構;施工隊伍超過____人的設專職安全員;施工隊伍____人以下的設兼職或專職安全員。
5.甲方要求提供的其他資料。
6.以上材料乙方應報甲方安全監(jiān)督部門備案。
(二)安全風險抵押金
乙方交納甲方工程款____%的安全風險抵押金。
三、甲方應承擔的安全責任
1.負責對乙方的資質進行審查。
2.開工前，甲方工程負責人和專業(yè)人員與乙方負責人和專業(yè)人員進行對口書面交底，并由雙方簽名的交底記錄。
3.提供甲方安全管理方面的規(guī)章制度，并對乙方進行必要的安全培訓及考試。
4.乙方施工人員在施工過程中發(fā)生違章作業(yè)時，甲方有權制止，直至停止乙方的承包工作。
5.由于甲方原因給乙方造成的后果，按分析結論承擔相應的責任。
6.在保證安全的前提下，甲方應盡量向乙方提供工作方便，使工程圓滿完成。
四、乙方應承擔的安全責任
1.乙方的施工代表(施工第一責任者)是本工程的安全第一責任者，應全面負責本工程的安全管理工作，切實履行安全職責。
2.乙方必須建立安全監(jiān)督機制，并配備專(兼)職安全監(jiān)督人員，認真開展安全監(jiān)督工作，并隨時和甲方互通情況。開工前應自上而下進行安全技術交底，使全體施工人員均掌握工程特點及施工安全措施。
3.特種(設備)作業(yè)人員必須取得政府主管部門頒發(fā)的有效資格證書才能上崗。
4.乙方對所有工作人員的身體素質、精神狀況、技能水平、作業(yè)中的安全行為及工期延誤負責。
5.乙方開工前應組織全體施工人員認真學習《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《電業(yè)安全工作工作規(guī)程》、《電力建設安全工作規(guī)程》、《電力設備典型消防規(guī)程》、甲方安全管理規(guī)章制度等規(guī)定中的相關部分，考試、體檢合格(或有當年體檢合格證)方可進行工作，并將考試成績書面報甲方安全監(jiān)督部門審核備案(甲方認為有必要時可親自組織考試)。以后若發(fā)生人員變更，在進入現(xiàn)場前，保證遵守以上程序辦理。
6.乙方負責所屬工作人員著裝整齊、佩帶工作標志，符合安規(guī)著裝規(guī)定。乙方保證不使用未成年工和不適應現(xiàn)場安全施工的老、弱、病、殘、智障人員施工。
7.乙方每次開工前應對施工機械、工器具及安全防護設施、安全用具進行檢查，確保符合安全規(guī)定并不超過檢驗周期。
8.在現(xiàn)場施工中，必須嚴格執(zhí)行甲方安全、文明生產(chǎn)(施工)規(guī)定的有關部分。進入電力生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)施工，還必須按規(guī)定嚴格執(zhí)行工作票制度。乙方對甲方安全監(jiān)督部門提出的意見必須及時整改，并接受甲方安全監(jiān)督部門和工程管理部門的監(jiān)督和指導。
9.乙方必須接受甲方的監(jiān)督、管理和指導。發(fā)生人身事故或危及生產(chǎn)運行的不安全情況，必須立即報告甲方安全監(jiān)督部門。
10.乙方所承擔的施工(檢修)項目必須編制安全措施或作業(yè)指導書，復雜和危險性較大的工程，乙方應制定專項施工方案，經(jīng)甲方審查合格后實施。無安全措施和專項施工方案不允許開工。
11.當危及運行設備時，乙方立即停止所有工作，立即匯報甲方工程管理部門和安全監(jiān)督部門。
12.工作中人身安全受到威脅時，乙方有責任立即處理并同時報告甲方安全監(jiān)督部門和工程管理部門。
13.由于非甲方原因而造成的人身傷亡，工期延誤、設備損壞由乙方負全部責任。
14.其他應補充的條款。
五、乙方發(fā)生下列情況所產(chǎn)生的扣款，甲、乙雙方約定從安全風險抵押金中扣除或在承包工程結束時從工程款中扣除。
1.乙方工作中造成輕傷的，每一人次扣罰人民幣________元，造成人身重傷的，每一人次扣罰人民幣________元，造成人身死亡的，每一人次扣罰人民幣________元。
2.由于乙方責任造成設備設備損壞、環(huán)境污染事故，一切損失由乙方負責賠償。
3.由于乙方責任發(fā)生特大、重大及火災事故，每次扣罰人民幣________元(當不足于彌補甲方損失時，以實際發(fā)生的損失額度計)。
4.由于乙方責任發(fā)生嚴重未遂事故，每次扣罰人民幣________元。
5.甲乙雙方各自承擔由自身原因引起的停工、工期延誤責任和損失。
6.乙方人員發(fā)生下列違章情況，被甲方人員發(fā)現(xiàn)時，應立即予以制止，并令其立即整改，可根據(jù)情節(jié)每人次扣罰人民幣________元。
(1)不正確佩帶安全帽，工作人員在工作中不按規(guī)定正確著裝。
(2)高空作業(yè)不系安全帶或安全帶的安全繩未系在牢固的構架上。
(3)高空作業(yè)人員不用繩索傳遞工具、材料，隨手上下拋擲東西，高空作業(yè)用的器具無防墜落措施。
(4)使用不合格的安全帽、安全帶、絕緣工器具、起重工器具、電氣工器具或安全帽、安全帶、絕緣工器具、起重工器具、電氣工器具未進行定期試驗。
(5)未經(jīng)電工培訓合格人員從事電氣作業(yè);將電源線直接插入插座內(nèi)或掛在閘刀開關上使用。
(6)電氣設施接線時先接電源端，后接負荷端;拆線時先拆負荷端，后拆電源端。
(7)潛水泵工作時，在潛水泵周圍區(qū)域進行清淤、挖土等工作。
(8)裝設的接地線不符合安規(guī)要求;電焊機接地線未正確壓接。
(9)設備檢修不按規(guī)定辦理工作票。
(10)設備檢修時工作人員擅自擴大工作范圍。
(11)在所列安全措施未全部實施前工作人員開始作業(yè)。
(12)設備檢修完畢，未采取可靠措施就進行試車工作。
(13)非操作工操作起重設備(指需專人操作的起重設備)。
(14)在起重吊物下行走或站立。
(15)吊物捆扎、吊裝方法不當，在吊物上堆放、懸掛零星物件。
(16)在帶電設備附近進行起吊作業(yè)，安全距離不夠。
(17)在帶電設備附近進行起吊作業(yè)無監(jiān)護人。
(18)在電纜溝、隧道、夾層或金屬容器內(nèi)工作無監(jiān)護人。
(19)不按規(guī)定使用相應的安全工具進行操作。
(20)使用的電工工具金屬外殼不接地或不裝漏電保護器，使用中不戴絕緣手套。
(21)制定的安全措施不健全或與實際不符，使用中導致事故發(fā)生或延誤事故處理。
(22)憑借欄桿、腳手架、瓷件、管道、電纜托架起吊物件。
(23)工作或休息時倚靠欄桿或坐立在欄桿、腳手架上。
(24)在機械的轉動、傳動部分保護罩上坐、立、行走。
(25)沒有使用或不正確使用勞動保護用品，如使用砂輪、車床不戴護目眼鏡，使用鉆床、掄大錘時戴手套等。
(26)在易燃、易爆區(qū)攜帶火種、穿帶鐵釘、鐵掌的鞋等。
(27)動火作業(yè)不按規(guī)定辦理動火工作票。
(28)氫、油管道動火時不按規(guī)定接地線。
(29)在氫油區(qū)使用鐵制工具又無防止產(chǎn)生火花的措施。
(30)安排未經(jīng)培訓并考試合格的人員上崗。
(31)將車輛交給無證人員駕駛，違章操作或違章行駛。
(32)各種孔洞蓋板掀開后未裝設遮欄、警告標志。
(33)擅自跨越安全遮攔。
(34)照明行燈不按規(guī)定電壓使用。
(35)不按規(guī)定裝設安全防護網(wǎng)。
(36)生產(chǎn)現(xiàn)場吸煙或檢修現(xiàn)場有煙頭、流動吸煙。
(37)隨意挪動現(xiàn)場安全設施或損壞現(xiàn)場安全標志。
(38)電氣檢修人員走錯間隔。
(39)焊接工作用的氣瓶與明火距離小于安規(guī)規(guī)定距離。
(40)焊接、切割工作前，未清理周圍的易燃物，工作后未檢查、清理現(xiàn)場遺留物。
(41)無正當理由挪動消防器材。
(42)未履行有關手續(xù)即對有壓力、帶電、充油的容器及管道施焊。
(43)在金屬容器內(nèi)同時進行電焊和氣焊、氣割或其他工作。
(44)對盛過油的容器、易燃物品施焊未采取防火安全措施。
(45)動火作業(yè)現(xiàn)場附近有與其相抵觸的工作，(如機組排氫、煤氣裝置排氣、熬制瀝青、冷底子油、油漆、油及其他溶劑清洗工作、油處理等)，不具備安全距離和安全時間間隔。
(46)其他違反《電業(yè)安全工作規(guī)程》、《電力建設安全工作規(guī)程》、《電力設備典型消防規(guī)程》、甲方《機組檢修安全管理規(guī)定》及《反違章實施細則》等行為。
7.其他應補充的條款：________________________
8.未盡事宜按甲方《安全生產(chǎn)考核管理標準》、《文明生產(chǎn)管理標準》等規(guī)定中條款執(zhí)行。
六、其他
1.工程發(fā)生不安全情況時，屬乙方責任，由乙方組織調查、分析和處理，甲方應給予配合，乙方應將結論書面報甲方安全監(jiān)督部門。
2.未盡事宜由甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及甲方行業(yè)相關規(guī)定協(xié)商解決。
3.本協(xié)議一式2份，甲方、乙方各執(zhí)1份。
4.本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等的法律效力，隨合同生效而生效，隨合同終止而在終止。
5.本協(xié)議由甲方委托____________電廠安全監(jiān)察部辦理。
甲方：_______________(章)乙方：_______________(章)
甲方代理人(簽字)：_______乙方代理人(簽字)：_______
第3篇 電廠承包工程施工安全責任合同
發(fā)包方：________________（簡稱甲方）
承包方：________________（簡稱乙方）
為全面落實安全生產(chǎn)管理工作，堅持“安全第一，預防為主”的方針，根據(jù)《中華人民共和國 安全生產(chǎn)法 》，________________（以下簡稱甲方）與________________（以下簡稱乙方）結合雙方實際情況，經(jīng)共同協(xié)商，于____年____月____日在________電廠就____________項目工程施工中的安全責任，達成如下協(xié)議，雙方必須共同遵守。
一、安全目標
1.不發(fā)生輕傷及以上人身傷害事故；
2.不發(fā)生設備損壞事故；
3.不發(fā)生火災；
4.不發(fā)生 環(huán)境污染 事故；
5.杜絕違章指揮、違章作業(yè)情況。
二、根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》要求，甲方必須進行安全資質審查，乙方應交納安全風險 抵押 金。
（一）資質審查
1. 營業(yè)執(zhí)照 和資質證書， 法人代表 資格證書，施工安全許可證書。
2.施工簡歷和近三年的安全施工記錄。
3.施工負責人、工程技術人員和員工技術素質符合要求，特種作業(yè)人員必須持有政府主管部門頒發(fā)的有效證件。
4.具有兩級機構的承包方，必須設有專職安全管理機構；施工隊伍超過____人的設專職安全員；施工隊伍____人以下的設兼職或專職安全員。
5.甲方要求提供的其他資料。
6.以上材料乙方應報甲方安全監(jiān)督部門備案。
（二）安全風險抵押金
乙方交納甲方 工程款 ____%的安全風險抵押金。
三、甲方應承擔的安全責任
1.負責對乙方的資質進行審查。
2.開工前，甲方工程負責人和專業(yè)人員與乙方負責人和專業(yè)人員進行對口書面交底，并由雙方簽名的交底記錄。
3.提供甲方安全管理方面的規(guī)章制度，并對乙方進行必要的安全培訓及考試。
4.乙方施工人員在施工過程中發(fā)生違章作業(yè)時，甲方有權制止，直至停止乙方的承包工作。
5.由于甲方原因給乙方造成的后果，按分析結論承擔相應的責任。
6.在保證安全的前提下，甲方應盡量向乙方提供工作方便，使工程圓滿完成。
四、乙方應承擔的安全責任
1.乙方的施工代表（施工第一責任者）是本工程的安全第一責任者，應全面負責本工程的安全管理工作，切實履行安全職責。
2.乙方必須建立安全監(jiān)督機制，并配備專（兼）職安全監(jiān)督人員，認真開展安全監(jiān)督工作，并隨時和甲方互通情況。開工前應自上而下進行安全技術交底，使全體施工人員均掌握工程特點及施工安全措施。
3.特種（設備）作業(yè)人員必須取得政府主管部門頒發(fā)的有效資格證書才能上崗。
4.乙方對所有工作人員的身體素質、精神狀況、技能水平、作業(yè)中的安全行為及工期延誤負責。
5.乙方開工前應組織全體施工人員認真學習《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《電業(yè)安全工作工作規(guī)程》、《電力建設安全工作規(guī)程》、《電力設備典型消防規(guī)程》、甲方安全管理規(guī)章制度等規(guī)定中的相關部分，考試、體檢合格（或有當年體檢合格證）方可進行工作，并將考試成績書面報甲方安全監(jiān)督部門審核備案（甲方認為有必要時可親自組織考試）。以后若發(fā)生人員變更，在進入現(xiàn)場前，保證遵守以上程序辦理。
6.乙方負責所屬工作人員著裝整齊、佩帶工作標志，符合安規(guī)著裝規(guī)定。乙方保證不使用 未成年工 和不適應現(xiàn)場安全施工的老、弱、病、殘、智障人員施工。
7.乙方每次開工前應對施工機械、工器具及安全防護設施、安全用具進行檢查，確保符合安全規(guī)定并不超過檢驗周期。
8.在現(xiàn)場施工中，必須嚴格執(zhí)行甲方安全、文明生產(chǎn)（施工）規(guī)定的有關部分。進入電力生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)施工，還必須按規(guī)定嚴格執(zhí)行工作票制度。乙方對甲方安全監(jiān)督部門提出的意見必須及時整改，并接受甲方安全監(jiān)督部門和工程管理部門的監(jiān)督和指導。
9.乙方必須接受甲方的監(jiān)督、管理和指導。發(fā)生人身事故或危及生產(chǎn)運行的不安全情況，必須立即報告甲方安全監(jiān)督部門。
10.乙方所承擔的施工（檢修）項目必須編制安全措施或作業(yè)指導書，復雜和危險性較大的工程，乙方應制定專項施工方案，經(jīng)甲方審查合格后實施。無安全措施和專項施工方案不允許開工。
11.當危及運行設備時，乙方立即停止所有工作，立即匯報甲方工程管理部門和安全監(jiān)督部門。
12.工作中人身安全受到威脅時，乙方有責任立即處理并同時報告甲方安全監(jiān)督部門和工程管理部門。
13.由于非甲方原因而造成的人身傷亡，工期延誤、設備損壞由乙方負全部責任。
14.其他應補充的條款。
五、乙方發(fā)生下列情況所產(chǎn)生的扣款，甲、乙雙方約定從安全風險抵押金中扣除或在承包工程結束時從工程款中扣除。
1.乙方工作中造成輕傷的，每一人次扣罰人民幣________元，造成人身重傷的，每一人次扣罰人民幣________元，造成人身死亡的，每一人次扣罰人民幣________元。
2.由于乙方責任造成設備設備損壞、環(huán)境污染事故，一切損失由乙方負責賠償。
3.由于乙方責任發(fā)生特大、重大及火災事故，每次扣罰人民幣________元（當不足于彌補甲方損失時，以實際發(fā)生的損失額度計）。
4.由于乙方責任發(fā)生嚴重未遂事故，每次扣罰人民幣________元。
5.甲乙雙方各自承擔由自身原因引起的停工、工期延誤責任和損失。
6.乙方人員發(fā)生下列違章情況，被甲方人員發(fā)現(xiàn)時，應立即予以制止，并令其立即整改，可根據(jù)情節(jié)每人次扣罰人民幣________元。
（1）不正確佩帶安全帽，工作人員在工作中不按規(guī)定正確著裝。
（2）高空作業(yè)不系安全帶或安全帶的安全繩未系在牢固的構架上。
（3）高空作業(yè)人員不用繩索傳遞工具、材料，隨手上下拋擲東西，高空作業(yè)用的器具無防墜落措施。
（4）使用不合格的安全帽、安全帶、絕緣工器具、起重工器具、電氣工器具或安全帽、安全帶、絕緣工器具、起重工器具、電氣工器具未進行定期試驗。
（5）未經(jīng)電工培訓合格人員從事電氣作業(yè)；將電源線直接插入插座內(nèi)或掛在閘刀開關上使用。
（6）電氣設施接線時先接電源端，后接負荷端；拆線時先拆負荷端，后拆電源端。
（7）潛水泵工作時，在潛水泵周圍區(qū)域進行清淤、挖土等工作。
（8）裝設的接地線不符合安規(guī)要求；電焊機接地線未正確壓接。
（9）設備檢修不按規(guī)定辦理工作票。
（10）設備檢修時工作人員擅自擴大工作范圍。
（11）在所列安全措施未全部實施前工作人員開始作業(yè)。
（12）設備檢修完畢，未采取可靠措施就進行試車工作。
（13）非操作工操作起重設備（指需專人操作的起重設備）。
（14）在起重吊物下行走或站立。
（15）吊物捆扎、吊裝方法不當，在吊物上堆放、懸掛零星物件。
（16）在帶電設備附近進行起吊作業(yè)，安全距離不夠。
（17）在帶電設備附近進行起吊作業(yè)無 監(jiān)護人 。
（18）在電纜溝、隧道、夾層或金屬容器內(nèi)工作無監(jiān)護人。
（19）不按規(guī)定使用相應的安全工具進行操作。
（20）使用的電工工具金屬外殼不接地或不裝漏電保護器，使用中不戴絕緣手套。
（21）制定的安全措施不健全或與實際不符，使用中導致事故發(fā)生或延誤事故處理。
（22）憑借欄桿、腳手架、瓷件、管道、電纜托架起吊物件。
（23）工作或休息時倚靠欄桿或坐立在欄桿、腳手架上。
（24）在機械的轉動、傳動部分保護罩上坐、立、行走。
（25）沒有使用或不正確使用勞動保護用品，如使用砂輪、車床不戴護目眼鏡，使用鉆床、掄大錘時戴手套等。
（26）在易燃、易爆區(qū)攜帶火種、穿帶鐵釘、鐵掌的鞋等。
（27）動火作業(yè)不按規(guī)定辦理動火工作票。
（28）氫、油管道動火時不按規(guī)定接地線。
（29）在氫油區(qū)使用鐵制工具又無防止產(chǎn)生火花的措施。
（30）安排未經(jīng)培訓并考試合格的人員上崗。
（31）將車輛交給無 證人 員駕駛，違章操作或違章行駛。
（32）各種孔洞蓋板掀開后未裝設遮欄、 警告 標志。
（33）擅自跨越安全遮攔。
（34）照明行燈不按規(guī)定電壓使用。
（35）不按規(guī)定裝設安全防護網(wǎng)。
（36）生產(chǎn)現(xiàn)場吸煙或檢修現(xiàn)場有煙頭、流動吸煙。
（37）隨意挪動現(xiàn)場安全設施或損壞現(xiàn)場安全標志。
（38）電氣檢修人員走錯間隔。
（39）焊接工作用的氣瓶與明火距離小于安規(guī)規(guī)定距離。
（40）焊接、切割工作前，未清理周圍的易燃物，工作后未檢查、清理現(xiàn)場遺留物。
（41）無正當理由挪動消防器材。
（42）未履行有關手續(xù)即對有壓力、帶電、充油的容器及管道施焊。
（43）在金屬容器內(nèi)同時進行電焊和氣焊、氣割或其他工作。
（44）對盛過油的容器、易燃物品施焊未采取防火安全措施。
（45）動火作業(yè)現(xiàn)場附近有與其相抵觸的工作，（如機組排氫、煤氣裝置排氣、熬制瀝青、冷底子油、油漆、油及其他溶劑清洗工作、油處理等），不具備安全距離和安全時間間隔。
（46）其他違反《電業(yè)安全工作規(guī)程》、《電力建設安全工作規(guī)程》、《電力設備典型消防規(guī)程》、甲方《機組檢修安全管理規(guī)定》及《反違章實施細則》等行為。
7.其他應補充的條款：________________________
8.未盡事宜按甲方《安全生產(chǎn)考核管理標準》、《文明生產(chǎn)管理標準》等規(guī)定中條款執(zhí)行。
六、其他
1.工程發(fā)生不安全情況時，屬乙方責任，由乙方組織調查、分析和處理，甲方應給予配合，乙方應將結論書面報甲方安全監(jiān)督部門。
2.未盡事宜由甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及甲方行業(yè)相關規(guī)定協(xié)商解決。
3.本協(xié)議一式2份，甲方、乙方各執(zhí)1份。
4.本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等的法律效力，隨 合同生效 而生效，隨 合同終止 而在終止。
5.本協(xié)議由甲方委托____________電廠安全監(jiān)察部辦理。
甲方：_______________（章） 乙方：_______________（章）
甲方 代理 人（簽字）：_______ 乙方代理人（簽字）：_______
日期：_____________________
