承攬加工合同（16份范本）

第1篇 電池加工承攬合同

2023電池加工承攬合同編號：________

定作方：_________(甲方)

承攬方：________

(乙方)

簽訂日期：____年__月__日

簽訂地點：__________

經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

品名(或項目)、數(shù)量及價款：

加工定作物品型號、規(guī)格計量單位數(shù)量價款或酬金交(提)定作物

名稱或項目或完成工作日期

單價金額

合計金額(人民幣：)佰拾萬仟佰拾元角分

使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：

(1)甲方向乙方提供部分：

品名型號、規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額提供日期消耗定額

質(zhì)量要求：

檢驗及提供方法：_________

價款處理方法：__________

(2)乙方提供部分：

品名及產(chǎn)地型號、規(guī)格質(zhì)量要求允許使用代用品名稱及規(guī)定

加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標準和負責期限：___________

包裝要求及費用負擔：_____________

交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點：_____

驗收標準、方法和期限：________

給付定金數(shù)額、時間、方法：________

結(jié)算方式和期限：___________

違約責任：____________

其他：_____________

未盡事宜由雙方另行協(xié)商。

定作方承攬方

單位名稱(蓋章)(蓋章)

法定代表人

簽約代表

地址

電話

電掛

開戶銀行及帳號

保證單位

(蓋章)(蓋章)

第2篇 零部件加工承攬合同

甲方：_________________(定作方)

地址:_________工業(yè)城

法定代表人:_________________

營業(yè)執(zhí)照證號:_________________

乙方：_________________(承攬方)

地址:_________________

法定代表人:_________________

營業(yè)執(zhí)照證號:_________________

合同編號：_________________合同簽訂地：_________工業(yè)城內(nèi)

乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權(quán)利和義務，特訂立本合同。

一、本合同所指加工行為是：

甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標、質(zhì)量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。

二、本合同所指加工之零部件見下表:

甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名、規(guī)格單位單價備注

1.根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。

2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三、加工零部件的技術(shù)標準(包括質(zhì)量要求)：

甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名規(guī)格技術(shù)標準或要求

備注

四、加工零部件價格及加工費的確定：

1.乙方加工零部件的價格，由雙方依據(jù)《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調(diào)整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執(zhí)行。

2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時，甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下，將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。

3.加工費計算方法：

(1)對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。

(2)由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規(guī)定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權(quán)直接從乙方加工費中扣除。

五、加工訂貨：

1.甲方向乙方下達訂單，乙方接受：

(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。

(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2.因甲方的生產(chǎn)計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：

(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》，乙方確認后回傳。

(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

3.如甲方通知取消訂單：

(1)訂貨當天通知取消的，訂單取消。

(2)在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產(chǎn)，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方，經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。

4.乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。

六、加工零部件的包裝、運輸與交貨：

1.加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：_______________________________;

2.包裝物標識規(guī)定：_________________________________________________________;

3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。

4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。

5.甲方收到乙方的加工零部件時，經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》。

6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。

七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：

1.圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發(fā)，圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認，費用由乙方承擔。

2.模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔;

3.模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

4.模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔：由乙方承擔;

5.模具的知識產(chǎn)權(quán)：甲方所有;

6.模具的所有權(quán)：甲方所有。

八、知識產(chǎn)權(quán)保護

1.按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行，有_____許可的，還須簽訂《_____使用許可合同》。

九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標準與控制

1.合同生效后日內(nèi)，甲方應向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：

(1)

(2)

(3)

2.產(chǎn)品質(zhì)量控制：

(1)乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求，制作樣品，并經(jīng)甲方檢驗合格后，進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認后，才能進入批量生產(chǎn)。

(3)甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告，乙方有責任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。

(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3c認證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改。

(5)一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品，經(jīng)甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后，方可采購并投入生產(chǎn)。

3.質(zhì)量整改

(1)同一型號的加工零部件，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書，并可應乙方要求，派出技術(shù)檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。

4.產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。

十、加工費的結(jié)算

1.加工費的結(jié)算方式為：每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金，乙方根據(jù)余額開具發(fā)票，甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。

2.質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務來往的年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%，第二年結(jié)算________%，第三年結(jié)算____________%。

十一、驗收方法

1.甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測結(jié)果為準。

十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法

1.甲方在驗收過程中，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應妥為保管并在天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中，應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。

2.乙方在接到需方書面異議后，應在___________天內(nèi)負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

3.加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協(xié)助。造成甲方無_____常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。

4.加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。

十三、乙方違約責任：

1.乙方不能按時、按質(zhì)、按量交貨的，根據(jù)不同情況進行處理，具體如下：

(1)因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元;在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，并按第(4)條接受扣罰。

(2)因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%;

(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計扣罰，物料損失由乙方負責;

(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的，扣罰違約金3000元/次;

(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計;

(6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰_________0元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格;

(7)未經(jīng)確認，私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應廠家，扣罰_________0元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格;

(8)送貨實物數(shù)量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金;

2.乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。

3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。

4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔。

5.乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的，乙方應照數(shù)補交，并負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

6.加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，并承擔由此增加的費用。

十四、甲方的違約責任

1.甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。

2.甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。

十五、合同的變更、解除：

1.合同期內(nèi)，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同。

2.乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

3.合同因任何原因而解除，乙方應在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、_____標識、技術(shù)資料、供應商名單等，歸還甲方。

十六、不可抗力

1.甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?，在取得有關(guān)主管機關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。

十七、其他

1.按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失，應當在明確責任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。

2.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。

3.執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

4.雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《_____使用管理合同》、《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》為本合同的附件。

十八、其他需約定事項：

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________

甲方：_________________乙方：_________________

授權(quán)代表：_________________授權(quán)代表：_________________

日期：________年________月________日 日期：________年________月________日

第3篇 模具承攬加工合同

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據(jù)《_____》有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條：甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。

第二條：質(zhì)量標準和要求、驗收方法(標準)及地點：

1、質(zhì)量標準和要求：模具生產(chǎn)的質(zhì)量標準按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。

(1)乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設計、制造模具。

(2)合格模具定義：

①模具必須符合經(jīng)甲方確認后的模具結(jié)構(gòu)圖;

②模具必須生產(chǎn)出符合甲方提供的零件圖紙要求;

③模具壽命必須符合本合同第六條之規(guī)定。

2、驗收方法(標準)：

①按甲方的圖紙和技術(shù)要求執(zhí)行。

②模具結(jié)構(gòu)必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙。

3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。

第三條：原材料來源

1、原材料來源：模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同

第四條：交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進行試模、送樣，并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。

2、交貨地點：甲方指定場所________________________。

3、交貨時間：乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日，罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經(jīng)甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。

4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。

第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。

貨款結(jié)算時間及方法：_____________________。

付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內(nèi)付_______%。

第六條：技術(shù)資料提供及保管：

1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標準。

2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執(zhí)行。

第七條：質(zhì)量異議/違約責任：

1、對于乙方供應的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問題，甲方必須以書面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產(chǎn)品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進行處理。

2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產(chǎn)品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。

3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行。

第八條：其他：

1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權(quán)為甲方所有。

2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過程中的文件資料為本合同的附件。

3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術(shù)資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》i中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款(3)規(guī)定執(zhí)行。

4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。

5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。

6、本合同委托項目，乙方不得轉(zhuǎn)發(fā)包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發(fā)了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關(guān)責任。

第九條：雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟合同鑒定機關(guān)查實證明，可免予承擔民事責任。

第十條：合同生效、附件

2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。

3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓。

4、本合同附件資料具有同等法律效力。

第十一條：本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《________》有關(guān)規(guī)定，由雙方進行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

第十二條：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方：_________________

委托代理人：_________________

地址：_________________

電話：_________________

開戶銀行：_________________

賬號：_________________

________年________月________日

乙方：_________________

委托代理人：_________________

地址：_________________

電話：_________________

開戶銀行：_________________

賬號：_________________

________年________月________日

第4篇 承攬合同 ： 承包加工合同

發(fā)包人：xx木材廠，

法定代表人： （下稱甲方）

承包人： ,身份證號碼：

（下稱乙方）

經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的xx木材廠事宜達成如下協(xié)議，雙方應共同遵守。

一、合同標的

甲方將座落于 的xx木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的xx木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。

二、 承包方式

乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

三、 承包期限

1、承包經(jīng)營期限為 年，即從 年 月 日起至 年 月 日止。

2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的限制。

四、承包保證金及繳納方式

乙方承包木材廠的承包保證金為 元/年，采取先繳納后使用原則；乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金：

；

五、甲方的權(quán)利與義務

1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金，

2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

3、本協(xié)議簽訂后甲方應及時將xx木材廠移交給乙方使用。

4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán)，并享有監(jiān)督權(quán)。

六、乙方的權(quán)利與義務

1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。

2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。

3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理；該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。

4、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設施、設備享有使用權(quán)并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。

5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟責任自負。

6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產(chǎn)。

7、乙方不得在承程中將xx木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作；因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔。

8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔?；驈氖屡c經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。

9、乙方對于木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養(yǎng)，對于因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。

10、乙方應在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。

七、 違約責任

甲乙雙方應當全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金 元；違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。

八、 其它

1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權(quán)。

2、協(xié)議期滿或解除后，原有設備及設施歸甲方所有，乙方添置的設備設施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設備設施。

3、協(xié)議中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定。補充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決 。

九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。

十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

第5篇 承攬加工安裝報刊亭合同范本

合同編號：

訂立合同雙方：

定作人：(以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人：簽約人：

定作人承辦單位：聯(lián)絡人：聯(lián)系電話：

定作人機構(gòu)地址：傳真電話：

承攬人：(以下簡稱乙方)

承攬人法定代表(負責)人：簽約人：

承攬人營業(yè)執(zhí)照：生產(chǎn)報刊亭許可證明：

承攬人機構(gòu)地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：

銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條標的

乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。

第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位：每個/人民幣萬元)

注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。

第三條加工、制作與安裝、要求

1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。

第四條驗收標準和方法

①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。

②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。

第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

①、交貨時間：乙方必須保證在________年____月____日前全部交貨。

②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

①、乙方對制作的報刊亭進行安裝

②、經(jīng)乙方安裝的報刊亭，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在____日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用，并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術(shù)要求驗收)

③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題，________年內(nèi)免費進行保修，超過________年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的，需付工本費

④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后____日內(nèi)，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。

②、乙方交貨后____日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后____日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。

④、剩余的合同標的額5%(_____元)價款，作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

第八條甲方違約責任

①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金

②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____‰的違約金。

第九條乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金

②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔

③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。

第十條糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁

②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

第十一條附則

①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

簽約人：簽約人：

簽約地點：

簽約日期：________年____月____日

第6篇 定制產(chǎn)品承攬加工合同

定做方：__________

地址：__________

電話：__________

法定代表人：__________

承攬方：__________

地址：__________

電話：____________

法定代表人：__________

定做方委托承攬方加工___________________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、合同組成及內(nèi)容

1.1本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。

1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)承攬方確認之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列，并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

二、加工成品

2.1定做方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商。

三、加工成品質(zhì)量要求

3.1按照雙方認定的樣品質(zhì)量標準為檢驗合格的標準，經(jīng)檢驗，定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標準的產(chǎn)品。

3.2承攬方需為每單件產(chǎn)品提_____品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規(guī)定，以相應的標準為準，承攬方應提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。

四、訂單確認

4.1定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

4.2承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單，指單品訂購數(shù)量_____套以上，特殊產(chǎn)品，指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下)及新產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商交貨期。

4.3定做方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。

4.4定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認后，與本合同具有同等的法律效力。

五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求

5.1定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認日起____天內(nèi)，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款，余下____%在定做方驗收貨物后____天內(nèi)付清給承攬方。

5.2產(chǎn)品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號、聯(lián)系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準。

六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

6.1(用定做方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調(diào)換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

6.2(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時，定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

7.1承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定做方;定做方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

7.2定做方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

7.4由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進行生產(chǎn)，圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的，承攬方應及時通知定做方，定做方認可后方可按照訂單生產(chǎn)。

八、價款

按照具體的訂貨單進行價款結(jié)算。

九、驗收標準和方法

9.1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

9.2承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告，以及國家和行業(yè)強制要求的報告。

9.3每批產(chǎn)品，定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如不符合樣品的產(chǎn)品，定做方通知承攬方，承攬方應在雙方約定時間內(nèi)退換符合樣品標準的產(chǎn)品。

9.4定做方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定做方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

9.5當事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

十、交貨的時間和地點

10.1交(提)定做物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

10.2交(提)定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

十一、包裝、運輸及費用

11.1發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。

11.2發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費用。

11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及_____費，由承攬方負擔。

十二、加工貿(mào)易手冊、原物料進口及成品出口報關(guān)(若有)

加工貿(mào)易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等)，導致定做方在料件進口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時產(chǎn)生一切支出費用損失，由承攬方全數(shù)承擔。

十三、保密條款

13.1承攬方不得將定做方或印有定做方_____或標識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

13.2承攬方未經(jīng)定做方書面同意，不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方_____或標識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

13.3未經(jīng)定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方_____或標識的產(chǎn)品在展銷會、展覽會上展覽或展示。

13.4定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方。

13.11承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。

13.12在生產(chǎn)訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應為定做方的無限制的財產(chǎn)，未經(jīng)允許，承攬方不得使用。

13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。

十四、違約責任

14.1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

14.2交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。

14.3未按合同規(guī)包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等)，應當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

14.5未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。

14.6不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

14.7異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

14.8實行代運或送貨的定做物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。

14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定做方因此造成的損失。

14.10未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

14.11擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

十五、不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。

十六、合同解除

16.1本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。

16.2如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的_____日內(nèi)仍然無法交付貨物，定做方有權(quán)解除合同，承攬方所收定做方款項應如數(shù)退還，如_____日內(nèi)不能退還，承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。

十七、糾紛的處理

對本合同發(fā)生糾紛，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交_____________方所在地的人民法院解決。

本合同自______年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定做方：__________

公章：__________

法定代表人：__________

開戶銀行:__________

帳號：__________

法定地址：__________

電話：__________

________年_____月_____日

承攬方：__________

公章：__________

法定代表人：__________

開戶銀行：__________

帳號：__________

法定地址：__________

電話：__________

________年_____月_____日

第7篇 一般承攬加工合同

承攬方(甲方)：_________

定作方(乙方)：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費

定作物名稱：_________

型號：_________

規(guī)格：_________

質(zhì)量要求：_________

計量單位：_________

數(shù)量：_________

加工費：_________

單位總價：_________

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。

第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。

材料名稱：_________

型號：_________

規(guī)格：_________

質(zhì)量要求：_________

計量單位：_________

數(shù)量：_________

單價：_________

總價：_________

圖紙、技：_________

術(shù)資料及：_________

交付時間：_________

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱：_________

交付時間：_________

交付地點：_________

交付數(shù)量：_________

包裝要求：_________

檢驗方法：_________

運輸方法：_________

運費承擔：

第六條加工費結(jié)算辦法與時間_________。

第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

第九條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

(一)甲方：

1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行

為。

4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方：

1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、_____、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

(1)提交______________委員會_____;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

承攬方(蓋章)：_________定作方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

地址：_________地址：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

第8篇 20xx年11月加工訂貨承攬合同模版

供方(全稱)：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

需方(全稱)：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。

一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期

二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點：

三、原材料來源及互利方法：

四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

五、貨款結(jié)算時間及方法：

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：

七、經(jīng)濟責任：

八、其他：

九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明，可免予承擔經(jīng)濟責任。

十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報雙方業(yè)務主管部門備案。

十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，向合同仲裁機關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。

十二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本____份，送雙方業(yè)務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關(guān)二份。

十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

供方：________________________

代表人：_____________________

____年____月____日

需方：________________________

代表人：______________________

____年____月____日

第9篇 承攬加工合同樣書實用版

甲方： (定作方)______________ 地址: _______工業(yè)城 法定代表人:_______營業(yè)執(zhí)照證號:_______

乙方： (承攬方)______________ 地址:_______ 法定代表人:______________營業(yè)執(zhí)照證號:_______

合同編號：_______

合同簽訂地：_______工業(yè)城內(nèi)

乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權(quán)利和義務，特訂立本合同。

一、 本合同所指加工行為是： 甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標、質(zhì)量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。

二、 本合同所指加工之零部件見下表: 甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規(guī)格 單位 單價 備 注

1. 根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。

2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三、 加工零部件的技術(shù)標準(包括質(zhì)量要求)：甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規(guī)格 技術(shù)標準或要求 備 注

四、 加工零部件價格及加工費的確定：

1. 乙方加工零部件的價格，由雙方依據(jù)《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調(diào)整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執(zhí)行。

2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時，甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下，將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。

3. 加工費計算方法：

(1) 對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。

(2) 由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規(guī)定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權(quán)直接從乙方加工費中扣除。

五、 加工訂貨：

1. 甲方向乙方下達訂單，乙方接受：

(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。

(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2. 因甲方的生產(chǎn)計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：

(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》，乙方確認后回傳。

(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

3. 如甲方通知取消訂單：

(1) 訂貨當天通知取消的，訂單取消。

(2) 在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產(chǎn)，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方，經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。

4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。

六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨：

1. 加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：_______________________________;

2. 包裝物標識規(guī)定：_________________________________________________________;

3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。

4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。

5. 甲方收到乙方的加工零部件時，經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》。

6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。

七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：

1. 圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發(fā)，圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認，費用由乙方承擔。

2. 模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔;

3. 模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔：由乙方承擔;

5. 模具的知識產(chǎn)權(quán)：甲方所有;

6. 模具的所有權(quán)：甲方所有。

八、 知識產(chǎn)權(quán)保護

1. 按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》。

九、 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標準與控制

1. 合同生效后____日內(nèi)，甲方應向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：

(1)

(2)

(3)

2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制：

(1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求，制作樣品，并經(jīng)甲方檢驗合格后，進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認后，才能進入批量生產(chǎn)。

(2) 甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合，并安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結(jié)果通報乙方，以幫助乙方解決質(zhì)量問題。

(3) 甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告，乙方有責任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。

(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過xx認證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改。

(5) 一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品，經(jīng)甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后，方可采購并投入生產(chǎn)。

(6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗或樣品檢測結(jié)果向乙方推薦供應商，或者同意了乙方選定的供應商，或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供，或?qū)庸ち悴考M行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質(zhì)量控制責任的免除，由乙方對所采購零配部件的質(zhì)量承擔責任。雖然甲方進行了上述質(zhì)量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質(zhì)量承擔任何責任，由乙方承擔全部的產(chǎn)品質(zhì)量責任。

3. 質(zhì)量整改

(1) 同一型號的加工零部件，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書，并可應乙方要求，派出技術(shù)檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。

4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。

十、 加工費的結(jié)算

1. 加工費的結(jié)算方式為：每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金，乙方根據(jù)余額開具發(fā)票，甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。

2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務來往的________年內(nèi)結(jié)清。第________年結(jié)算_______%，第________年結(jié)算________%，第________年結(jié)算____________%。

十一、 驗收方法

1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測結(jié)果為準。

十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法

1. 甲方在驗收過程中，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應妥為保管并在 天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中，應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。

2. 乙方在接到需方書面異議后，應在___________天內(nèi)負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。

4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。

十三、 乙方違約責任：

1. 乙方不能按時、按質(zhì)、按量交貨的，根據(jù)不同情況進行處理，具體如下：

(1) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元;在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，并按第(4)條接受扣罰。

(2) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%;

(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元工時累計扣罰，物料損失由乙方負責;

(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的，扣罰違約金3000元次;

(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元次，損失另計;

(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰0元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格;

(7) 未經(jīng)確認，私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應廠家，扣罰0元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格;

(8) 送貨實物數(shù)量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金;

2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。

3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。

4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔。

5. 乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的，乙方應照數(shù)補交，并負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

6. 加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，并承擔由此增加的費用。

十四、 甲方的違約責任

1. 甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。

2. 甲方無正當理由拒絕接貨的`，應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。

十五、 合同的變更、解除：

1. 合同期內(nèi)，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同。

2. 乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

3. 合同因任何原因而解除，乙方應在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標標識、技術(shù)資料、供應商名單等，歸還甲方。

十六、 不可抗力

1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?，在取得有關(guān)主管機關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。

十七、 其他

1. 按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失，應當在明確責任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。

2. 本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自________年____月____日到________年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。

3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》為本合同的附件。

十八、 其他需約定事項：

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________

甲方：__________乙方：__________

授權(quán)代表：_______授權(quán)代表：_________

日期：______年____月____日____

第10篇 綜架加工承攬合同

委托方：_________紡織器材廠（甲方）

承攬方：_____________電鍍廠（乙方）

1．加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：

項目

產(chǎn)品名稱、規(guī)格

單位

數(shù)量

單價 （元）

總價（元）

交貨日期

一季度

二季度

鍍鋅

綜架_________以上

只

_____萬

_____

__________

_____萬

_____萬

淬火

綜條

支

_____萬

_____

__________

_____萬

_____萬

合計

2．質(zhì)量標準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

3．原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

4．交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5．質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。

6．結(jié)算方式：____________________。

7． 違約責任 ：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納 罰金 。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：____________紡織器材廠

法定代表人：（蓋章）________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

乙方：________________電鍍廠

法定代表人：（蓋章）________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

________年________月______日

第11篇 2023加工承攬合同范例

甲方：____________________乙方：____________________

代表：____________________代表：____________________

____年____月____日____年____月____日 甲方：中國________公司，地址：________電話：________電傳：________

法定代表人：________職務：________國籍：________

乙方：____國________公司，地址：________電話：________電傳：________

法定代表人：________職務：________國籍：________

雙方為開展來料加工業(yè)務，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。

第一條加工內(nèi)容

乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。

第二條交貨

乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負責運至________港 口 交付乙方。

第三條來料數(shù)量與質(zhì)量

乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規(guī)格標準。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。

第四條加工數(shù)量與質(zhì)量

甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的損失。

第五條加工費

甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務費用而確定的，故在中國國內(nèi)勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。

第六條付款方式

乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。

第七條運輸與_____

乙方將原材料運交甲方的運費和_____費由乙方負責;甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和_____費由甲方負責。

第八條不可抗力

由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應盡快將事故通知對方，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。

第九條_____

本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方應本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國_____________機構(gòu)進行_____。_____適用法律為：

1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;

2.中華人民共和國法律;

3.在中國法律無明文規(guī)定時，適用國際通行的慣例。

_____裁決為終局裁決，_____費用由敗訴一方承擔。

第十條合同有效期

本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應付費用時終止。

第十一條合同的續(xù)訂

本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。

第十二條合同文本與文字

本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。

第十三條其他

1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及_____等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%.

2.甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術(shù)標準，對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。

第十四條合同條款的變更

本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。

甲方：________________(蓋章)乙方：________________(蓋章)

代表：________________代表：________________

____年____月____日 ____年____月____日

第12篇 印刷品加工承攬合同

2023印刷品加工承攬甲方(定作方)：

法定代表人：

住所：

聯(lián)系電話：

統(tǒng)一社會信用代碼：

乙方(承攬方)：

法定代表人：

住所：

聯(lián)系電話：

統(tǒng)一社會信用代碼：

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就 印刷事宜達成如下協(xié)議：

第一條 甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。

1、印件名稱一： ，規(guī)格： ，數(shù)量： ，色數(shù)： ，單價： ，總價： ;

2、印件名稱二： ，規(guī)格： ，數(shù)量： ，色數(shù)： ，單價： ，總價： ;

3、印件名稱三： ，規(guī)格： ，數(shù)量： ，色數(shù)： ，單價： ，總價： ;

4、印件名稱四： ，規(guī)格： ，數(shù)量： ，色數(shù)： ，單價： ，總價： 。

總金額合計：人民幣 元整(小寫￥ 元)。

由甲方將 印制品材料于 年 月 日前交給乙方，并辦理交接手續(xù)。

第二條 交貨時間

甲方于 年 月 日前向乙方提供印刷設計稿，如甲方未按時間向乙方提供設計制作材料，乙方有權(quán)選擇書面通知甲方，書面通知到達甲方后，乙方有權(quán)選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時間。

第三條 交貨方式及地點

交貨方式：

交貨地點：

第四條 付款結(jié)算方式及時間

本合同總金額為 元(大寫： )，甲方支付乙方合同總金額的 %，即 元(大寫： )，作為定金及預付款，余款在乙方加工完成并交付之時，由甲方把余款一次性打到 有限公司對公賬戶，開戶行： ，賬號： 。

甲方若不能支付相應款項乙方有權(quán)留置加工承攬物，并且在甲方拒付款項達到 日后，乙方有權(quán)自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。

第五條 雙方的權(quán)利和義務

1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、制作等。乙方完成相應工作后，如因甲方原因未能及時投入生產(chǎn)，乙方順延相應加工承攬物交付時間。

2、乙方在完成甲方項目設計后，經(jīng)甲方認可，繼續(xù)投入制作生產(chǎn)并進行下一步工作流程。

3、甲方應及時驗收并按照合同支付相應款項。

第六條 違約責任

1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款，乙方有權(quán)不安排生產(chǎn)計劃。

2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質(zhì)量要求交貨，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時。甲方有權(quán)向乙方索回定金及預付款。

第七條 本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的經(jīng)濟損失，由責任方承擔，如雙方在本合同履行過程中，發(fā)生任何爭議，均應協(xié)商解決，不能達成一致意見的，雙方共同選定 人民法院管轄。

本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。

(以下無正文，轉(zhuǎn)合同簽章頁)

(本頁無正文，為合同簽章頁)

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

法定代表人：

委托代理人： 法定代表人：

委托代理人：

年 月 日 年 月 日

第13篇 承攬加工合同文書

定做方：________________________

地址：________________________

電話：________________________

法定代表人：________________________

承攬方：________________________

地址：________________________

電話：________________________

法定代表人：

定做方委托承攬方加工___________________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、合同組成及內(nèi)容

1.1本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。

1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)承攬方確認之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列，并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

二、加工成品

2.1定做方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商。

三、加工成品質(zhì)量要求

3.1按照雙方認定的樣品質(zhì)量標準為檢驗合格的標準，經(jīng)檢驗，定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標準的產(chǎn)品。

3.2承攬方需為每單件產(chǎn)品提________________品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規(guī)定，以相應的標準為準，承攬方應提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。

四、訂單確認

4.1定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

4.2承攬方收到定做方訂單在________________工作日內(nèi)確認交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下________________天內(nèi)交貨。大宗訂單，指單品訂購數(shù)量________________套以上，特殊產(chǎn)品，指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下)及新產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商交貨期。

4.3定做方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。

4.4定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認后，與本合同具有同等的法律效力。

五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求

5.1定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認日起_______________天內(nèi)，定做方首付該訂單總額的_______________%給承攬方作為預付款，余下_______________%在定做方驗收貨物后_______________天內(nèi)付清給承攬方。

5.2產(chǎn)品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號、聯(lián)系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準。

六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

6.1(用定做方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調(diào)換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

6.2(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時，定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

7.1承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定做方;定做方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

7.2定做方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

7.4由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進行生產(chǎn)，圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的，承攬方應及時通知定做方，定做方認可后方可按照訂單生產(chǎn)。

八、價款

按照具體的訂貨單進行價款結(jié)算。

九、驗收標準和方法

9.1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

9.2承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告，以及國家和行業(yè)強制要求的報告。

9.3每批產(chǎn)品，定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如不符合樣品的產(chǎn)品，定做方通知承攬方，承攬方應在雙方約定時間內(nèi)退換符合樣品標準的產(chǎn)品。

9.4定做方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定做方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

9.5當事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

十、交貨的時間和地點

10.1交(提)定做物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

10.2交(提)定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

十一、包裝、運輸及費用

11.1發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。

11.2發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費用。

11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及________________費，由承攬方負擔。

十二、加工貿(mào)易手冊、原物料進口及成品出口報關(guān)(若有)

加工貿(mào)易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等)，導致定做方在料件進口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時產(chǎn)生一切支出費用損失，由承攬方全數(shù)承擔。

十三、保密條款

13.1承攬方不得將定做方或印有定做方________________或標識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

13.2承攬方未經(jīng)定做方書面同意，不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方________________或標識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

13.3未經(jīng)定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方________________或標識的產(chǎn)品在展銷會、展覽會上展覽或展示。

13.4定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方。

13.11承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。

13.12在生產(chǎn)訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應為定做方的無限制的財產(chǎn)，未經(jīng)允許，承攬方不得使用。

13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。

十四、違約責任

14.1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

14.2交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。

14.3未按合同規(guī)包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等)，應當向定做方償付違約金_______________元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

14.5未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。

14.6不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______________%(10%～30%)或酬金總額的_______________%(20%～60%)的違約金。

14.7異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

14.8實行代運或送貨的定做物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。

14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定做方因此造成的損失。

14.10未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

14.11擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

十五、不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。

十六、合同解除

16.1本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。

16.2如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的________________日內(nèi)仍然無法交付貨物，定做方有權(quán)解除合同，承攬方所收定做方款項應如數(shù)退還，如________________日內(nèi)不能退還，承攬方還應在確定還款之日起每日________________向定做方加付遲延付款違約金。

十七、糾紛的處理

對本合同發(fā)生糾紛，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交_____________方所在地的人民法院解決。

本合同自__________年________月________日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式________份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定做方：________________________

公章：________________________

法定代表人：________________________

開戶銀行:________________________

帳號：________________________

法定地址：________________________

電話：________________________

_______________年____________月___________日

承攬方：_______________________________

公章：________________________

法定代表人：________________________

開戶銀行：________________________

帳號：________________________

法定地址：________________________

電話：________________________

_______________年____________月____________日

第14篇 加工承攬合同樣板通用版

訂立合同雙方：________

承攬方：________ 木具廠 以下簡稱甲方

定作方：________ 百貨公司 以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條 加工成品

第二條 加工成品質(zhì)量要求：________

一，材種：________柜臺，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：________按圖紙所標尺寸做.

三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.

四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù).

第三條 原材料由甲方提供.

第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條 工程價款：________按核定價格單計算款25元.

第六條 驗收標準和方法：________本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條 交貨的時間和地點：________一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).

第八條 包裝要求及費用負擔：________由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計98元，全部費用由乙方負擔.

第九條 運輸辦法及費用負擔：________由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計49元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款 元(大寫 元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.

第十一條 結(jié)算方式及期限：________乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條 甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值2%的違約金.

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條 乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值3%的違約金.

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

第十四條 不可抗力：________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于 ________年 ________月 日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.

本合同一式 份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

甲方：________ (蓋章)

代表人：________

地址：________

電話：________

開戶銀行：________

帳號：________

乙方：________

代表人：________

地址：________

電話：________

開戶銀行：________

帳號：________

________年 ________月_____日

第15篇 承攬加工合同樣式

甲方： (定作方)______________ 地址: _______工業(yè)城 法定代表人:_______營業(yè)執(zhí)照證號:_______

乙方： (承攬方)______________ 地址:_______ 法定代表人:______________營業(yè)執(zhí)照證號:_______

合同編號：_______

合同簽訂地：_______工業(yè)城內(nèi)

乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權(quán)利和義務，特訂立本合同。

一、 本合同所指加工行為是： 甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標、質(zhì)量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。

二、 本合同所指加工之零部件見下表: 甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規(guī)格 單位 單價 備 注

1. 根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。

2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三、 加工零部件的技術(shù)標準(包括質(zhì)量要求)：甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規(guī)格 技術(shù)標準或要求 備 注

四、 加工零部件價格及加工費的確定：

1. 乙方加工零部件的價格，由雙方依據(jù)《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調(diào)整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執(zhí)行。

2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時，甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下，將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。

3. 加工費計算方法：

(1) 對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。

(2) 由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規(guī)定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權(quán)直接從乙方加工費中扣除。

五、 加工訂貨：

1. 甲方向乙方下達訂單，乙方接受：

(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。

(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2. 因甲方的生產(chǎn)計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：

(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》，乙方確認后回傳。

(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

3. 如甲方通知取消訂單：

(1) 訂貨當天通知取消的，訂單取消。

(2) 在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產(chǎn)，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方，經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。

4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。

六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨：

1. 加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：_______________________________;

2. 包裝物標識規(guī)定：_________________________________________________________;

3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。

4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。

5. 甲方收到乙方的加工零部件時，經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》。

6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。

七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：

1. 圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發(fā)，圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認，費用由乙方承擔。

2. 模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔;

3. 模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔：由乙方承擔;

5. 模具的知識產(chǎn)權(quán)：甲方所有;

6. 模具的所有權(quán)：甲方所有。

八、 知識產(chǎn)權(quán)保護

1. 按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》。

九、 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標準與控制

1. 合同生效后____日內(nèi)，甲方應向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：

(1)

(2)

(3)

2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制：

(1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求，制作樣品，并經(jīng)甲方檢驗合格后，進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認后，才能進入批量生產(chǎn)。

(2) 甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合，并安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結(jié)果通報乙方，以幫助乙方解決質(zhì)量問題。

(3) 甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告，乙方有責任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。

(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過xx認證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改。

(5) 一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品，經(jīng)甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后，方可采購并投入生產(chǎn)。

(6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗或樣品檢測結(jié)果向乙方推薦供應商，或者同意了乙方選定的供應商，或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供，或?qū)庸ち悴考M行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質(zhì)量控制責任的免除，由乙方對所采購零配部件的質(zhì)量承擔責任。雖然甲方進行了上述質(zhì)量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質(zhì)量承擔任何責任，由乙方承擔全部的產(chǎn)品質(zhì)量責任。

3. 質(zhì)量整改

(1) 同一型號的加工零部件，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書，并可應乙方要求，派出技術(shù)檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。

4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。

十、 加工費的結(jié)算

1. 加工費的結(jié)算方式為：每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金，乙方根據(jù)余額開具發(fā)票，甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。

2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務來往的________年內(nèi)結(jié)清。第________年結(jié)算_______%，第________年結(jié)算________%，第________年結(jié)算____________%。

十一、 驗收方法

1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測結(jié)果為準。

十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法

1. 甲方在驗收過程中，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應妥為保管并在 天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中，應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。

2. 乙方在接到需方書面異議后，應在___________天內(nèi)負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。

4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。

十三、 乙方違約責任：

1. 乙方不能按時、按質(zhì)、按量交貨的，根據(jù)不同情況進行處理，具體如下：

(1) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元;在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，并按第(4)條接受扣罰。

(2) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%;

(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元工時累計扣罰，物料損失由乙方負責;

(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的，扣罰違約金3000元次;

(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元次，損失另計;

(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰0元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格;

(7) 未經(jīng)確認，私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應廠家，扣罰0元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格;

(8) 送貨實物數(shù)量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金;

2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。

3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。

4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔。

5. 乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的，乙方應照數(shù)補交，并負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

6. 加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，并承擔由此增加的費用。

十四、 甲方的違約責任

1. 甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。

2. 甲方無正當理由拒絕接貨的`，應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。

十五、 合同的變更、解除：

1. 合同期內(nèi)，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同。

2. 乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

3. 合同因任何原因而解除，乙方應在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標標識、技術(shù)資料、供應商名單等，歸還甲方。

十六、 不可抗力

1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑谌〉糜嘘P(guān)主管機關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。

十七、 其他

1. 按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失，應當在明確責任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。

2. 本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自________年____月____日到________年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。

3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》為本合同的附件。

十八、 其他需約定事項：

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________

甲方：__________乙方：__________

授權(quán)代表：_______授權(quán)代表：_________

日期：______年____月____日____

第16篇 原材料加工承攬合同書

承 攬 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

定 作 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結(jié)算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：

1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日